委托方:_______________________(以下简称甲方)
承包方:_______________________(以下简称乙方)
根据中华人民共和国法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条甲方委托乙方进行工程勘察设计项目,项目内容包括但不限于土地勘测、地质勘察、工程设计等,具体规模和范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,乙方将按照初步设计(方案设计)和施工图设计的要求,分阶段进行设计工作。在完成每个阶段的设计后,双方将签订阶段协议书,明确甲方应提交的勘察设计基础资料名称和日期,以及乙方需交付的勘察设计文件资料名称和日期。这些内容将作为本合同的附件,确保设计工作顺利进行。
第三条 双方责任
1.甲方责任
(一)根据各设计阶段协议书的规定,甲方应按时向乙方提供与建设项目审批文件和勘察设计基础资料相关的信息,并保证所提供的信息具有可靠性。甲方需确保提供资料的及时性、进度和准确性。
在安排勘察测绘工作之前,委托方需要提供勘察测绘技术要求,确切标注拟建工程的位置在地形图上,并绘制出圈定测量范围的平面图。同时需提供土地使用证的复制件,并保证现场工作条件的顺利安排。
请提供以下资料以便进行初步设计:1.经批准的设计任务书;2.选址报告;3.规划要求;4.有关原料、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;5.经批准的工艺设计资料,以及民用项目的使用要求;6.满足初步设计要求的勘测资料,科研获取的技术资料,人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方提交的设计文件后,应立即安排相关部门进行审查,并将审查意见书面通知给乙方。组织施工单位和设计单位共同商讨技术条件,安排设计技术交底,并通知乙方参与试车考核和竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)设计任务的委托配合工作应涵盖项目引进的各个阶段,包括询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产等环节。在这一过程中,应充分吸纳具备相关设计能力的单位参与,共同合作推动项目的顺利进行。
(五)未经乙方同意,甲方不得擅自修改乙方的勘察设计文件,也不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不承担任何技术责任。
(六)根据相关国家和本市的规定,必须按时支付勘察、设计费用。
2.乙方责任
(一)根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我们将按照要求编制设计文件。根据合同规定,我们承诺按时交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证设计文件的质量。如有需要增加设计文件的份数或复制供应标准图,将收取额外费用。我们将确保设计文件的原创性和符合甲方的要求。
(二)甲方要求乙方根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,结合设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。乙方应当按照合同规定的进度和质量要求,提交设计文件,包括概预算文件、材料、设备清单等内容。
(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
(五)对于复杂项目,如果需要乙方协助收集设计基础资料,应当根据技术服务协议中规定的流程和步骤进行处理。
(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。
第四条 勘察设计取费
甲方应根据国家相关规定支付乙方勘察设计费。设计合同生效后,乙方应收取设计费的20%作为首笔款项;初步设计文件交付时,乙方再收取设计费的30%;施工图设计文件交付时,乙方应收取剩余的设计费。对于小型设计项目或复用设计项目,设计费可分两次支付:签订设计合同时支付20%作为定金,完成施工图设计时支付剩余的设计费。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。
第五条 经济赔偿
1.甲方如因故未能履行合同,不得要求退还定金;乙方如因故未能履行合同,则应双倍返还定金。
2.甲方未能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或导致设计修改的情况发生时,乙方有权要求延迟交付设计文件,并且甲方应当补偿乙方因此造成的实际损失。补偿标准为按照乙方实际损失的工作日计算,每工作日补偿标准为三十元的日产值,作为增补设计费用。
3.甲方因特殊原因要求对设计进行修改,经乙方同意后,除另行商定设计文件交付时间外,甲方应根据乙方实际的返工修改工时支付额外的设计费用。
4.甲方如需终止设计服务,应书面通知乙方,并要求立即停止设计工作。乙方需立即停止设计工作,已支付的定金不予退还。如定金金额不足以支付已完成设计工作的费用,甲方需额外支付相应费用。
5.甲方提交初步设计文件后,如超过半年仍未审批通过,本合同将自动失效,乙方已收取的定金和设计费恕不退还。
6.由于乙方的勘察设计存在重大错误,导致甲方遭受了较大的经济损失。在积极采取补救措施的同时,乙方应当免除损失部分的勘察设计费,并支付给甲方与直接损失相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。(经批准生效)
8.甲方如未按时支付勘察设计费,应支付逾期违约金,逾期违约金按每天累计计算,金额为应付勘察设计费的百分之一,但每天支付的逾期违约金不超过一百元。
9.乙方若未能及时到场处理设计问题,或未能及时按照审批机关的意见修改设计方案,每延误一天应扣除设计费用的百分之一。
第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条 其它
1.双方在合同签订后如有其他事宜需协商解决的,可另行增加补充条款。补充条款经双方协商一致后,视为合同的有效部分。
为了确保工程项目的安全施工,根据《建设工程安全生产管理条例》、《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》、《昆明市建设工程安全责任事故追究办法》等有关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本安全生产合同。
一、甲方的安全责任
(一)依法申请领取施工许可证。
(二)为了向施工单位提供施工现场相关资料,我们需要准备如施工图纸、施工计划、工程进度表、安全生产方案、施工材料清单、施工人员名单等相关资料。这些资料对于施工单位的施工工作至关重要,能够帮助他们更好地组织施工过程,确保工程按时、按质完成。希望以上资料能够对施工单位的工作提供帮助。
(三)建设工程在进行施工过程中,如遇特殊情况需要中止施工时,必须立即按规定向相关部门报告,并采取必要措施确保工程安全管理工作得到落实。
(四)不得要求勘察、设计、施工、工程监理等单位违反建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,也不得擅自压缩合同约定的工期。
(五)在制定或审查工程概算时,需要考虑包括建设工程安全作业环境和安全施工措施在内的费用预算。
(六)施工单位不得购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,无论是以明示还是暗示的方式。
二、乙方的安全责任
(一)勘察单位在进行勘察时,应当严格遵守相关法律、法规和工程建设强制性标准,确保勘察文件的真实性和准确性,以满足建设工程安全生产的要求。
(二)勘察单位在勘察作业时,应当严格执行操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
(三)设计单位必须遵循相关法律法规和工程建设强制性标准进行设计,以防止因设计不合理而引发生产安全事故。
(四)设计单位在进行工程概预算时,应当根据实际情况确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需经费。
(五)设计单位在设计过程中应当充分考虑施工安全操作和防护的需要,对设计方案中涉及施工安全重点部位和环节进行明确标识,并提出针对防范生产安全事故的指导意见。
(六)设计单位在设计采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程时,应当充分考虑施工作业人员的安全和预防生产安全事故。在设计过程中,设计单位应该提出相应的措施建议,确保施工作业人员在施工过程中能够安全作业,预防可能发生的生产安全事故。
(七)设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计的质量和安全性负责。
三、违约责任
如果违反了本安全生产合同,将会依据相关法律法规进行处理;若造成安全责任事故,将需要承担相应的法律责任。
四、安全生产合同 甲方:(甲方名称) 乙方:(乙方名称) 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人或 法定代表人或
其授权代理人:(签字) 其授权的代理人:(签字)
地址: 地址:
电话: 电话:
日期:年 月 日 日期:年 月 日
工程名称:_______________________________
委托单位:_______________________________
设计单位:_______________________________
设计编号:_______________________________
合同编号:_______________________________
订立合同双方:
建设单位:__________________,以下简称甲方;
设计单位:__________________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称,规模,投资额,建设地点
甲方委托乙方承担一个设计项目,项目涉及建筑安装面积约为800平方米,批准总投资预计为600万元,建设地点位于城市中心。
二、甲方的义务
年 月 日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方必须确保上述资料的准确性和完整性,不得擅自更改。
年 月 日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。
双方同意针对大型建筑安装工程,根据实际情况分阶段进行设计。在具备设计条件时,双方将签订阶段设计合同,明确甲方提交各阶段设计资料的名称和日期,以及乙方交付设计文件的日期。具体内容详见附件。
年月日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方协商一致后,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容相悖。
在合同执行过程中,如发生纠纷,双方应当首先通过友好协商的方式解决。如果协商不成,双方属于同一部门的,可以请求上级主管部门协助调解;如果调解无果,或者双方不属于同一部门,可以向国家指定的合同管理机构申请仲裁,也可以选择直接向人民法院提起诉讼。
房屋建设工程勘察设计合同
发包方:____________________
承包方:____________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的规定,设计人员在承接工程设计项目时应当遵守相关法律法规,履行合同约定的义务,确保设计方案符合国家标准和规范要求,保障工程质量和安全。同时,设计人员应当尊重当事人的合法权益,保护设计作品的知识产权,维护建设工程的合法权益。
规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条根据本合同规定,委托方填写建设工程勘察设计委托书。
第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方应在约定时间内向承包方提供必要的资料,并对所提供资料的准确性、完整性和及时性负责。委托方应确保所提供的资料符合附表三中的技术要求,并按照约定的期限提供。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
条件:
(1)
(2)
(3)
3.双方合作引进项目的设计任务,涵盖了从询价、对外谈判、国内外技术考察到建成投产的全过程。在这个过程中,委托方需与承包方密切合作,共同参与设计任务的各个阶段,确保项目顺利推进。
4.根据相关规定,承包方应按时按数收取勘察设计费用。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,严禁未经授权擅自修改或转让给第三方使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.经承包方初步设计后,如有必要修改,在原定任务范围内可由承包方负责进行。若原定任务有重大变更需重作或修改设计,须征得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见,并经双方协商确定新的合同条款。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条 违约责任
1.由于勘察设计质量不合格导致工程需要返工,或者勘察设计文件未能按时提交而延误工期,这将给工程造成损失。承包方需承担继续完善勘察设计任务的责任,并根据损失的大小减免或免除勘察设计费用。
(1)
(2)
(3)
2.由于勘察设计出现错误导致工程发生重大质量事故,承包方除了免收受损失部分的勘察设计费外,还需要支付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于委托方变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而导致勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应根据承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下: 若有其他需要修改的地方,请告知。
(1)
(2)
(3)
5.由于委托方的责任导致勘察设计工作需要进行重大返工或重新设计,因此需要额外支付相应的勘察设计费用。
6.当委托方未能按合同约定时间付费时,应支付逾期违约金。违约金的计算方式为每逾期一天,按照工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
在合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,可由部门主管或相关领导进行调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可选择向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼解决争议。
第八条双方经协商一致,在合同中增加以下补充条款:
第九条 附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等文件均为本合同的重要组成部分,具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,甲方、乙方各执1份;副本1份,分别报送主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章):(委托方全称) 承包方(盖章):(承包方全称) 鉴(公)证意见
地址: 地址: 经办人
法定代表人(签名):__________ 鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
电挂: 电挂:
邮政编码: 邮政编码:
签约时间 年 月 日 签约地点__________
年 月 日
有效期限 至
年 月 日
页面执行时间0.008952秒