发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
在遵守相关法律法规和验收规范的前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及详细部分：
承包方式及结算方式
承包方式：本工程的承包范围包括包工、包机械、包工具，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包运输、包洗车、包清理路面淤泥卫生，同时也包括包进退场费用。在工程验收过程中，要求质量达到“合格”标准。在施工过程中，乙方需提供工人安全保护用品、劳保福利，并承担工伤保险和工伤事故处理费用。此外，乙方还需承担物价上涨等风险。乙方需综合承包，负责协调解决与政府监管机关或任何第三方的争议和纠纷，以及承担施工中发生的交通事故所造成的经济损失。工程结算方式为按现场实际出土量结算。包外运综合单价为元/立方米，费用包括土方运输、措施费、管理费、利润、施工用具、运输设备、安全防护、清洁洗车工程设备、机械设备进退场费、政府要求的准运证办理费用，以及工人劳动保险、劳保福利、工伤保险等费用。
四、总价款及付款方式
(一)土方工程总价款：
1、根据施工图纸和施工规范，结合实际工程量和综合单价计算，暂定总价为人民币（小写）【金额】元，人民币（大写）【金额】元。
2、工程量应以双方现场实际测量数量为准。
1、挖掘土石方并外运已完成，双方将在办理结算后的一个月内完成结清款项。
2、以上付款，乙方将通过电汇的方式收取。
(三)工程条款
1、工程开工时间以双方确认时间为准。
2、具体工期完成时间为30日历天。
3、如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担。
4、本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。
5、如果乙方工程进度明显滞后于计划进度，甲方有权要求乙方加快工程进度。乙方收到通知后应立即采取行动，确保工程按时完成。
6、若在3天内未见到明显改进，甲方有权认定乙方无法胜任工程任务，并可选择增派或更换其他施工单位。由此造成的额外费用将由乙方承担，并在工程款中扣除。另外，乙方也可能被要求按已完成工程量的70%结算退场。
7、遇到以下情况时，我们需要注意： (A) 开工后甲方无法按时交付场地； (B) 基坑支护对施工产生影响。
(C)甲方、建设单位如发生重大设计变更或不可抗力事件，严重影响施工进度，乙方需在24小时内向甲方提交延期签证申请，经审批确认后可顺延工期。乙方在此情况下不承担任何经济责任和义务。如未按时提出延期签证申请，甲方将不认可工期顺延。
8、土方开挖回填完成后，需向甲方申请办理分项工程验收手续，验收流程为：施工员确认工程量并签名后方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供本验收表，否则不予办理支付进度款。
9、在开工前，承包方需提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证的复印件到资料室备案。
五、质量条款
1、乙方在承包施工过程中，应严格按照由甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范等文件规定的要求进行施工。这些文件将作为工程质量检查、抽检和验收的依据和标准。
2、如因乙方施工不慎导致需要返工或发生窝工的情况，乙方需自行承担一切相关费用，并承担由此引起的工期延误所产生的费用。
八、甲、乙双方责任：
1、进场前2天，甲方需向乙方发出正式的施工队伍进场通知函，通知函包括进场日期、施工队伍人员名单等信息。乙方需在收到通知函后做好准备工作，如办理进场手续、安排工作计划等。同时，乙方可凭借进场通知函办理相关的退场手续和结算手续。
2、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
3对质量、根据合同约定，负责对工程进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等工作。同时，负责协调处理本工程与其他工程之间的配合和管理工作。
4、甲方将派遣专业的施工管理人员到现场进行指导、检查和管理工作，并协助乙方进行项目管理。
5、帮助乙方进行安全教育和安全技术培训。
(二)乙方责任：
1、施工现场乙方必顬配备不少于3名专职安全管理人员，负责全面监督安全管理和文明施工工作，确保施工现场安全有序进行。管理人员需及时进行安全检查，并对存在的安全隐患进行整改，确保施工过程中安全可控。
2、遵守甲方管理人员的指挥，服从工作安排，不得故意制造麻烦。如有违反，每次罚款500元。严禁恐吓、威胁或施暴管理人员，一经发现，将被罚款10000元，并需承担受伤管理人员的医疗费用和误工费用。
3、如果乙方委派的现场专职管理人员在施工过程中不听从甲方管理人员的指挥或野蛮施工，那么甲方有权要求乙方更换管理人员。乙方必须在三天内将该管理人员清离现场。
4、乙方应自行负责管理工作，如因乙方管理不善导致的安全事故，应由乙方承担全部责任及相关费用。
5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的，工期顺延，但不作任何费用补偿。
6、乙方应自行承担对其雇佣的工人造成的任何伤害或赔偿责任。乙方应确保甲方不承担任何连带法律责任或经济赔偿责任。
7、甲方需自行提供工人的劳保用品，包括但不限于安全帽、安全鞋、手套等。同时，乙方需承担劳保福利和施工工程中工伤保险的费用，并负责处理工伤事故所产生的一切费用。
8、我们需要准备10辆容积在20立方米以上的运输车辆，以确保能够顺利运输出土物料。每天需要保证能够运输指定数量的立方米。
9、乙方必须指派一名24小时驻场的现场负责人。该负责人如需离开工地，必须委派一名代替，并经甲方同意后方可离开。如发生安全事故、质量事故或其他损失，乙方将承担全部责任。
10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟，保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报：内容需有本周完成情况，下周保证完成工程量计划，报项目负责人审批。
12、在工程施工期间，乙方应当与其他施工队伍协调配合，不得向甲方要求额外的机械台班费等费用。
13、乙方在进入施工现场后，必须严格遵守项目部制定的各项管理规定。如有违反，将按照项目管理条例进行相应处罚，情节严重者将被清理出场。
九、解决纠纷的方式
发生争议，双方如有争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，可寻求第三方协助调解。若仍无法达成一致意见，可向合同工程所在地人民法院提起诉讼解决争议。
十、其他
附件：《项目管理条例》
双方在签署并盖章后，本承诺书生效。自双方结清所有款项后，本承诺书自动终止。
本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
电话： 电话：
签订日期： 签订日期：
甲方名称：
乙方名称：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成“天星·尚品星城”平基土石方工程挖运承包合同。协议如下：
一、项目承包范围包括土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全方位工作。
二、工程地点：天星·尚品星城。
三、在挖掘和运输过程中，乙方将负责处理与周边村民和居民的关系，以及处理一切安全事故和民事纠纷，并承担相关费用。
四、乙方应根据设计图纸、相关施工规范和项目部（业主）的安全技术要求，合理组织土石方运输施工过程。在土石方运输过程中，乙方负责道路维护和环境卫生工作，并承担相关费用。
五、质量工期要求：
1、乙方承诺严格按照标准、规范和设计图纸要求进行施工，并服从项目部根据合同发出的指令。乙方应随时接受项目部的检查和检验。如发现工程质量不符合约定标准的情况，项目部有权要求乙方重新施工。若由于乙方原因导致工程质量无法达到约定标准，乙方将承担重新施工的所有费用，并不得要求工期延长。
2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定。
六、挖运工程量及计算：根据实际施工图纸和现场测量数据，计算包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水等全部内容的挖运工程量。
七、乙方需确保工地配备一台320型挖掘机和至少三台载重30吨以上的自卸卡车，以满足工程需求。同时，乙方需根据工程进度灵活调整挖掘和运输设备数量，保证工程顺利进行。若因钻爆原因导致挖运能力不足，运输车辆可以待命在家，但必须保证随时能够到达工地进行运输作业。
八、承包单价：岩方25元/m，土方21元/m，均为含税价格。收款发票需为建安、油料、或零配件、运输等正式税务发票。付款单位为湖南中怀房地产开发有限公司。
九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。
十、履约保证金：为保证工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元(50000.00)，在第一期工程(约2.1万方)完工后30天内，全部返回乙方。
十一、责任与权利：
甲方责任与权力：
1、我将为您提供施工图纸，并负责委托测量、放线以及控制高程，然后将工程交由乙方进行施工。
2、负责根据合同约定进行工程款的支付和办理工程决算。
3、负责督促业主进行场地竣工验收测量。
4、负责及时足额结算工程款到位;
5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料(运输车 挖机的柴油)供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。
乙方责任与权力：
1、全面履行合同约定事项;
2、乙方应充分考虑到工地钻爆作业的特殊性，确保挖掘机能够及时与钻爆施工进行有效配合。
3、帮助甲方追讨工程款。如果工程款逾期未支付超过5天，我们将暂停工作。在停工期间，甲方需要支付挖掘机的台班费每天800元。
4、在合理范围内，应遵从业主和甲方的指挥调度。
5、遇有检查等重大活动时，乙方应积极配合，如增派清洁人员、清洗道路，确保道路整洁无障碍。
6、根据相关部门的规定，必须在指定位置张贴必要的警示标志。请立即在指定位置张贴相关警示标志。
十二、违约责任：未能完全履行合同约定的内容，应按工程款的5‰向对方支付违约金。
十三、双方协商一致，未尽事宜由双方另行商议解决，并在书面形式的补充协议中确认，该补充协议作为本合同的附件，具有法律效力。
本协议一式四份，双方各持两份，经双方签字生效，具有同等法律效力。
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
身份证号码： 身份证号码：
时间： 时间：
发包单位：________________(以下简称甲方)
承包单位：________________(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致，为明确双方的责任、权利和义务，特订立本合同。本合同遵循《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规，秉持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，旨在规范双方在工程合作中的行为，维护双方合法权益。
第一条工程概况
工程名称：土方工程。
工程地点：________________。
根据甲方提供的设计图纸，本项目承包范围包括建设用地范围内的植被处理、场地平整、土方回填和压实工作。
承包方式：本工程采用包工包料的方式进行，乙方将全面负责工程期间的施工、质量、安全、文明施工、环境保护等工作，并承担相关管理费用。乙方需妥善处理与政府主管部门、社区地方等的关系，确保工程顺利进行。
第二条合同工期
开工日期：________________年________________月________________日。
竣工日期：________________年________________月________________日。
合同工期总日历天数30天。
第三条工程质量
乙方必须严格按照甲方认可的工程文件中规定的质量标准进行施工，确保施工质量符合现行国家相关验收规范和标准要求，保证工程质量达到合格水平。
乙方将通过机械设备对场地进行推平和碾压处理，以便清除杂草。这项工作的费用已经包含在填土报价中，不会另外收取费用。
填土范围：根据设计图纸确定点位坐标，现场进行点位放置，并确保范围内土方填充充足，不能有任何空缺。
填土完成面标高：要求填土完成面与场地边市政公路相平，路边已设标识点(黄海高程约米)，按规范验收，平均标高不低于此标识点高程;
土方平整及压实：工程施工中，我们将采用推土机和挖土机进行土方平整工作，并在行走过程中进行多次压实，确保土方受到充分的压实作用，压实次数不少于5次，同时保证平整度误差在10厘米以内。
填土材料：土壤必须均匀，适合用于绿化植被种植，不得含有任何生活垃圾、泥浆、石块等杂质。土壤来源必须经过建设单位验收和确认，确保质量符合要求后才能进行回填。
第四条施工措施
乙方在施工前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边情况，有针对性的采取相应的安全、文明施工措施，开工后不得以不熟悉现场情况为由要求延长工期、增加费用或降低工程质量;
乙方在施工过程中应当采取维护市容、环保措施，包括控制土方车辆运输时产生的噪声、防止土方撒漏、减少扬尘排放、合规处理污水。土方运输车辆须封闭运输，保证车辆清洁，并在进入施工现场前进行清洗。车辆需严格遵守限速要求，禁止在特定区域或时间段鸣喇叭，同时负责清理土方运输沿线道路及施工现场周边环境。
乙方在施工过程中将严格遵守建设主管部门、环保、消防、环卫等相关部门对施工现场管理的规定，积极协调处理政府主管部门和社区居民等相关关系。
乙方需负责保护施工场地内及周边的管线设施，如有损坏，乙方将承担修复或更换的责任，并承担相关费用。
施工期间所需的水和电费用由施工单位负责支付和解决。施工过程中产生的污水和泥浆必须按照相关政府规定进行处理和排放，或者外运处理。
以上提及的施工措施（但不仅限于这些措施）所产生的费用已经计入合同价格，乙方不得以任何理由要求增加施工措施费用。
第五条合同价款
合同总价(大写)：肆拾伍万元整。(小写)：￥450000元。折合单价为：__________元/m3。
承包方必须按照本合同约定的工期、质量标准和其他条款要求，及时完成本合同范围内的全部施工工作。本合同金额包括完成合同范围内工作所需的所有费用，一经确定不再调整。
由于场地回填标高的变更导致土方工程量的增减，根据实际情况调整费用，按照折合单价进行调整。
第六条甲方责任
在开工前2天，甲方将向乙方提供一套施工图及相关资料。
在乙方开始施工前，甲方将对乙方进行安全生产和文明施工的相关要求进行交底，并签订《安全生产协议书》。
审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报;及时组织工程验收，在接到乙方书面验收申请3个工作日内必须组织验收，否则视为验收合格;
我将对乙方提供的测量成果进行复核，包括尺寸和标高等内容。需要说明的是，尽管我对测量成果进行复核，但这并不代表乙方对最终工程质量的责任会减轻。
按合同规定及时支付工程款。
第七条乙方责任
工程开工前，需要向甲方提交施工组织设计、详细的施工进度计划以及其他相关施工文件。
施工前，必须组织施工人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。会议内容包括熟悉施工现场环境，按照经过审批的施工组织设计制定各项施工措施。
乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
乙方在施工过程中需严格控制施工噪音和扬尘对周围环境的影响，并遵守甲方的管理要求。
乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，并随时接受甲方监督检查。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的`违约责任;
乙方有责任在施工期间和竣工前有效保护本工程的产品。乙方必须制定并执行有效的成品保护措施，并承担成品保护费用。
在工程施工过程中，如因乙方管理及施工不善导致质量事故的发生，乙方应承担相应责任。乙方需及时向甲方报告事故情况，并提出处理方案，经设计、甲方等相关单位共同研究认可后，由乙方组织实施并承担所有费用。
设计变更导致乙方工程需要返工时，甲方应积极配合乙方做好补救工作，共同努力减少损失。若因此造成乙方经济损失，乙方应在3天内书面报告详细情况给甲方，并经甲方确认后给予相应补偿。
乙方施工人员必须持有如下证件：
1)请提供以下文件复印件：1)身份证；2)上岗证书及特殊工种操作证；3)居住证。如未提供相关手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。
乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。
发生重大质量、安全、人身伤亡事故时，除应立即向上级单位报告外，还需在30分钟内通报甲方，并以书面形式详细报告。一般事故发生后，应在2天内将详细情况书面报告给甲方。
在施工期间，根据施工安全责任制，施工方负责保障工程施工安全，如发生工伤事故，业主有义务提供紧急救助。施工方需全权负责事故善后处理，包括对伤亡人员的救治和相关费用承担。
乙方应当积极开展安全知识教育培训，配备专职安全员，严格执行安全生产相关规章制度，接受甲方的监督检查。
乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度;
第八条付款方式
付款:
1)开工10个工作日内付10万元;
2)完工后10天内支付贰拾万元;
3)余下工程款在完工后60天内付清。
第九条违约责任
乙方应在甲方要求的时间内修复工程质量不达标的部分，直至符合验收标准为止。修复费用和工期延误的损失由乙方承担。
由于乙方原因导致工期延误或施工质量不达标或出现重大质量事故，且乙方未采取积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准进行返修的情况下，乙方应承担违约责任。甲方有权根据实际情况决定处理方式，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围包括由此导致的甲方经济损失。
由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天，支付违约金500元;
乙方在工期、当乙方的施工质量、安全标准、文明施工等方面未能达到甲方的要求时，甲方有权要求乙方承担由此造成的经济损失。
由于乙方原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
一方违约后，违约方应当承担违约责任，并在承担上述责任的基础上继续履行合同。
第十条其它条款
《安全生产协议书》作为本合同的附件。
本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商一致后另行签订补充协议，并经双方签字盖章确认后生效，具有同等法律效力。
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方同意通过友好协商方式解决纠纷。若协商未能达成一致意见，应提交至合同签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。
本合同一式________________份，甲方执________________份，乙方执________________份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
页面执行时间0.011889秒