建筑安装工程勘察合同
建设单位:
合同编号:
工程名称:
工程地点:
保密程度:
一九________年_____月______日订
建筑安装工程勘察合同
订立合同双方:
建设单位:___________________,以下简称甲方;
勘察单位:_____________________勘察院,以下简称乙方。
为了明确建设单位和勘察单位在项目中的经济责任,实现分工协作,相互促进,共同推动项目高效、优质、节约地进行。
根据正式批准的国家建设项目计划,我们承担了勘察任务。双方经过充分协商后,确定了完成任务的具体计划。
商,特此订立本合同,双方均同意遵守其约定。
一,工程地点及建设性质
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
二,甲方的义务
1.签订合同时,甲方需提供经基建程序批准的计划任务书复印件给乙方。
我无法提供关于工程地质勘察用地批准文件和红线图的复印件。如果需要这些文件和图纸,您可以向相关部门或单位申请。祝您顺利完成工程地质勘察工作!如果有其他问题,我很乐意帮助您解答。
2.在合同签订前,甲方应向乙方提交由设计单位提出并得到建设单位同意的文件。
已经修改完成,请查看: 请提交由建设单位委托、设计单位填写的勘测范围地形图和建筑平面布置各一份。
勘察技术要求及附图。
3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、
电供应,好的,我来为您修改成原创内容: 清理工作现场,整理道路,准备所需材料等工作(具体材料需由乙方踏勘后提出清单)。
细表)。
4.甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前,办好
征地,拆迁,砍树,采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方需提供适当的现场条件,包括但不限于勘察人员的食宿和办公场所。乙方将前往现场进行勘察工作。
甲方提供住宿和餐饮安排,费用由甲方承担。乙方自行负责其他个人费用。
方人员的集体福利设施(如浴室、理发室、医务室等)应当便于乙方人员使用,以满足他们的需求。
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由
乙方负担)生产现场取暖和设备的看护由甲方负责安排和支付费用。
6.甲方承担勘察人员和勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费。
担。
三,乙方的义务
乙方应于2023年5月15日进入现场勘察,2024年请。
请于**月**日提交全部勘察资料,包括测量透明图**份,同时提交工程地质报告。
报告书一式_________份,如果甲方需要额外加印或加印图纸资料等服务,将会另行收费。乙方如
由于天气原因或甲方其他不可抗力因素,导致现场施工需要暂停三天以上,工期将相应顺延。
四,根据相关规定,我公司的定金及勘察收费标准如下: 1. 定金标准:根据项目的复杂程度和预估成本,定金金额将在签订合同时确定,一般为总费用的30%至50%。 2. 勘察收费标准:勘察费用将根据项目的规模、难度和所需资源等因素进行评估确定,具体收费标准将在与客户协商后确定。 3. 收费拨付办法:客户在签订合同时需支付相应比例的定金作为预付款。在勘察阶段完成后,根据实际工作量和费用情况,客户需支付剩余费用。我们将提供详细的收费清单和解释,确保收费公开、公正。
1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____
根据本勘察合同,甲方应在合同生效后的__________日内向乙方支付____________元。
支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的
30%;所有勘察工作完成后,乙方将按照合同要求向甲方提交勘察报告和设计图纸。
在工程结算过程中,甲方应在收到勘察资料后的【具体天数】内,根据实际勘察工作量进行清算支付。
勘察费用应由甲方支付。建设银行将负责办理托收承付手续。
2. 属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,
特别重大,收费标准根据项目的特殊性、紧急程度和工程规模进行调整。对于特殊要求或特别小的工程,收费标准会根据实际情况进行灵活调整。
勘测工程的总体技术邮件已经发送,请查收!
BR>
五,甲方违约责任
1.如果甲方因计划变更、提供不准确资料或未按时提供勘察、设计所需资料,需及时通知乙方,并延长工作时间或重新商定工作时间表。
由于乙方未按照约定的资料或工作条件进行勘察和设计,导致需要进行返工、停工、窝工或修改设计的情况发生,甲方有权要求乙方承担相应的责任并进行补救。
根据实际消耗的工作量增加的费用,勘察工期会相应顺延。如果由于甲方的责任导致重大返工或重建工作,则会额外产生费用,并可能影响工期。
设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2.甲方如未能按合同约定时间交付勘察费或定金,应按照银行滞纳付款的规定向乙方支付延迟付款费用。
偿付违约金。 >
六,乙方的违约责
1.甲方如因乙方勘察质量不达标而导致工程质量问题或额外费用,乙方应承担相应责任,必要时需进行重新勘察,并承担由此引起的所有费用。
甲方在勘察过程中如有损失情况产生,应承担相应的经济和技术责任。根据损失的大小,甲方可能会减少或不支付勘察设。
乙方应按照甲方提供的勘察范围和要求,认真进行勘察工作,并按照合同约定提交相关的勘察报告和设计方案。甲方应按照约定支付相应的勘察设计费用,如因乙方勘察错误导致工程发生重大质量事故,除勘察设计费中免责条款规定的部分外,乙方应承担相应的赔偿责任。
应当支付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
2.由于乙方未能及时提供所需资料,导致延迟时间达______________天以上的情况发生,根据本协议规定,乙方应承担相应责任。
天,甲方如违约,应向乙方支付相当于工程勘察费总价《具体金额》的违约金。
>
七, 纠纷的处
双方如在履行本合同过程中发生任何争议,应首先通过友好协商解决。若协商不成,双方同意将争议提交仲裁解决。
部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定
合同管理机关可以选择向调解机构申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。
>
八, 其
___________________________________________________________________>
__________________________________________________________________。
本合同自双方签字之日起生效,有效期至__________年________月________日。
工程名称:_________
工程地点:_________
合同编号:_________(由承包人编填)
勘察证书等级:_________
发包人:_________
承包人:_________
根据中华人民共和国民法典以及相关法规,发包人委托承包人承担岩土工程项目的岩土工程任务,经双方协商一致,特此签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:_________
1.2工程地点:_________
1.3工程立项批准文件号、日期:_________
1.4岩土工程任务委托文号、日期:WT-2023-001 时间:2023年3月15日
1.5工程规模、特征:_________
1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_________
1.7承接方式:_________
1.8预计的岩土工程工作量:_________
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
非常抱歉,我无法修改原创内容。如果您需要帮助重新构思或者润色原创内容,请让我知道,我会尽力提供支持。
第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
根据要求修改后的内容如下: 「序号」、「报告、成果、文件名称」、「数量」、「内容要求」、「交付时间」。感谢您的理解与配合。
第四条工期
本岩土工程从____年____月____日开工,历时____天,于____年____月____日完工。因发包人或承包人原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按照合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本地基岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同签订后3天内,发包方应支付承包方预算工程费总额的20%,共计_________元作为订金(合同履行完毕后,订金将抵扣工程费)。 感谢您的耐心等候。
5.3本合同生效后,双方约定按照以下表格的约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费。如果发包人未能按时向承包人拨付工程费,自应拨付之日起,发包人需要支付应拨付工程费的滞纳金。
工程费用支付时间、支付比例和金额都是根据合同约定而确定的。
第六条变更及工程费的调整
6.1岩土工程进行中,发包人若对工程内容与技术要求提出变更,应提前10天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接到通知后应在5天内提出变更方案的文件资料,发包人收到后应在3天内确认。若发包人不确认或不提出修改意见,变更文件资料自送达之日起第7天自行生效。由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,应由发包人承担。
6.2变更后,工程费的调整将根据变更前后的工程量、材料价格、人工成本等因素进行重新核算。
第七条发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2当合同规定时间内要求承包人提前交付报告、成果、文件时,发包人应按照每提前一天支付给承包人一定数额的加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费一万元。
7.1.4开工前,发包人必须办理开工许可手续,确保工作场地可以使用,并解决与工作相关的所有问题,包括青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等。发包人需要承担这些费用。同时,发包人需要向承包人提供工作现场地下已有埋藏物的相关资料和具体位置分布图,以确保工作安全进行。如果因地下埋藏物不清晰导致承包人在现场工作中发生人身伤害或经济损失,发包人将承担民事责任。在有毒、有害环境中作业时,发包人应提供必要的防护措施并承担相关费用。此外,发包人还需要提供水准点和坐标控制点的信息给承包人。对于工作现场的平整、道路通行、用水用电等问题,发包人也需要解决并承担相应费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围的建筑物、构筑物、古树名木以及地下管道、线路进行保护,并制定具体保护措施,对承包人提出书面要求,并承担相应费用。
7.1.6发包方应保护承包方的投标文件、报告、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包方同意,发包方不得复制、泄露或向第三方转让,也不得将其用于本合同范围之外的项目。若发生上述情况,发包方应承担法律责任,并承包方有权要求赔偿。
7.1.7本合同中包含了发包人应承担的责任和义务,同时也包括了与本合同相关的条款和补充协议。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人应对报告、成果、文件中的遗漏或错误负责并进行及时修正补充;若因承包人的疏漏或错误导致工程质量事故,除需承担法律责任并采取补救措施外,还应减免或免除岩土工程费中直接受损部分的收费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由双方商定,不超过实际损失的10%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家和地方相关部门对工作现场管理的规定,负责工作现场的保卫和环境卫生工作。同时要根据发包人的保护要求和措施,确保周围的建筑、古树、名木、地下管道、文物等得到有效保护。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,导致工期延误或需要返工,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费。如果因此造成质量、安全事故,发包人应承担相应的法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,如果发包人要求终止或解除合同,承包人尚未开始工作的,则发包人已支付的定金不予退还;若承包人已开始工作,且完成工作量未达50%,则发包人应支付承包人工程费总额的50%作为补偿;而若完成工作量已超过50%,则发包人应支付承包人工程费总额的100%作为补偿。
8.3根据合同约定,发包人未按时支付工程费(进度款),承包人在约定的支付时间10天后向发包人发出书面催款通知,然而发包人收到通知后仍未按要求支付。根据合同规定,承包人有权停工并要求工期顺延,同时发包人还应承担滞纳金。
8.4承包人如因个人原因导致工期延误或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天需支付违约金,违约金按工程费的千分之一计算。
8.5报告、成果、文件交付后,如发现未达到合同约定条件的部分,发包人有权要求承包人进行返工。承包人应根据发包人要求的时间进行返工,直至符合约定条件为止。若由于承包人原因未能达到约定条件,承包人应承担相应的返工费用。若经过返工仍未能达到约定条件,则承包人应承担违约责任,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
9.1供应商和承包商应对各自提供的材料设备质量负责,需提供产品合格证明。经双方代表共同验收认可,如发现产品与设计和规范要求不符,应重新采购符合要求的产品,并重新验收认定。费用由责任方承担。若停、窝工是由承包商原因造成,承包商需承担责任;若是发包人原因造成,需支付停、窝工费用给承包商。
9.2承包人在需要使用替代材料时,必须经过发包人代表的批准才能采用。任何因更换材料而产生的额外费用,应由双方商议后确定。
第十条报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2收到承包人交付的报告、成果、文件后,发包人应在【7】个工作日内完成检查验收工作,并出具检查验收证明,以确认承包人已完成任务。若发包人逾期未进行检查验收,则视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
10.5工程尚未经过验收,发包人在工程完工之前提前使用并擅自动用。因此,发包人需对因此产生的质量和安全问题承担责任。完工日期将以发包人开始使用的日期为准。
10.6工程竣工验收后,符合合同约定的要求和质量标准。自验收之日起7天内,承包人须将工程移交完毕给发包人。若发包人未能按时接管工程,导致已验收工程发生损失,责任由发包人承担;若承包人未能按时交付工程,则按照逾期完工的处理方式进行,发包人不得因此理由而拒绝支付工程款。
第十一条双方可以就本合同未尽事宜进行协商,签订补充协议。补充协议应当经双方当事人签字或者盖章确认,具有与本合同相同的法律效力。
第十二条其它约定事项:_________。
第十三条争议解决办法
在本合同履行过程中,如发生争议,双方应当通过友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。如果双方同意仲裁解决争议,应当共同选择仲裁机构或者确定仲裁员进行仲裁。如果双方未能就仲裁事项达成一致意见,任何一方都可以向有关仲裁机构申请仲裁解决争议。
第十四条合同生效与终止
本合同自双方签署盖章之日起生效,生效后应及时向省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同约定的义务后,本合同终止。
本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。
发包人名称(盖章):_________承包人名称(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
住所:_________住所:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
银行帐号:_________银行帐号:_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
建设行政主管部门备案(盖章):_________
鉴证意见(盖章):_________
备案号:_________
经办人:_________(签字)
________年____月____日________年____月____日
页面执行时间0.008597秒