委托方____(以下简称甲方)
承包方____(以下简称乙方)
根据中华人民共和国法律法规,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目为《某工程项目勘察设计》,项目内容包括土地测量、地质勘察、工程设计等,规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条甲方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按照初步设计(方案设计)和施工图设计的要求,分阶段进行设计工作。在完成各个阶段设计任务时,双方将签订阶段协议书,明确甲方应提交的勘察设计基础资料名称和日期,以及乙方需要交付的勘察设计文件资料名称和日期,作为本合同的附件。
第三条双方责任
1.甲方责任
(一)根据各设计阶段协议书的约定,甲方应向乙方提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并保证提供的时间、进度与资料的真实可靠性。
在委托进行勘察测绘工作之前,需提交勘测技术要求,并提供标明拟建工程准确位置的地形图和圈定测量范围的平面图。同时需要提供土地使用证的复制件,并确保现场工作条件得到妥善安排。
委托初步设计应提出以下资料:
①经过批准的设计任务书,选址报告,规划要求,原料、燃料、水、电、运输等方面的协议文件,以及经批准的工艺设计资料是开展工程项目所必需的基础文件。此外,还需要具备民用项目的使用要求,能够满足初步设计要求的勘测资料,科研取得的技术资料,人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
在委托施工图设计时,需要提供经过批准的初步设计文件、符合施工图设计要求的勘察资料、施工条件信息,以及相关设备的技术资料。
(二)收到乙方提交的设计文件后,应立即安排相关部门进行审查,并将审查意见书面通知乙方。在与施工单位和设计单位商定技术条件后,组织进行设计技术交底,并邀请乙方参加试车考核和竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场工作或配合施工时,必须提供必要的工作和生活条件。
(四)吸收承担有关设计任务的单位参加,包括从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段的设计任务。
(五)维护乙方的勘察设计文件,未经乙方同意不得擅自修改,更不得转让给第三方重复使用。未经乙方同意,不得将文件用于其他项目。对转让后重复使用的项目,乙方不承担任何技术责任。
(六)根据相关国家和本市的规定,必须按时支付勘察、设计费用。
2.乙方责任
(一)根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我方将按照要求编制设计文件。根据各阶段协议书的约定,准时交付初步设计文件六份和施工图设计文件八份,并确保设计质量。如需额外设计文件份数,将另行收费。另外,如需复制供应标准图,也将另行收费。
(二)甲方应根据设计任务书或已批准的设计文件,结合设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。在合同约定的时间进度内,按照质量要求提交设计文件,包括概要设计、预算文件、材料和设备清单等。
(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
(四)甲方与乙方在建设项目中应保持密切沟通,确保设计方案与施工方案的有效配合。在开工前,乙方应进行设计技术交底,与施工方共同解决施工过程中可能出现的设计问题。乙方还应负责进行设计变更和修改预算工作,并积极参与试车考核和工程竣工验收工作。对于大中型工业项目和复杂的民用工程,乙方应派遣现场设计代表,并参与隐蔽工程验收工作。
(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
(六)勘察单位在进行勘察工作时,应当严格遵守相关标准、规范、规程和技术条例,包括工程测量、工程地质、水文地质等内容,确保勘察工作的准确性和可靠性。同时,勘察单位应按照合同约定的进度和质量要求,提交符合要求的勘察成果。
第四条勘察设计取费
甲方应根据国家规定的勘察设计费用标准和办法支付给乙方相应的设计费用。设计合同生效后,乙方将收到设计费的20%作为首笔款项;当乙方提交初步设计文件时,乙方将再收到设计费的30%;最后,当乙方提交施工图设计文件时,乙方应收到全部设计费用。对于小型设计项目、复用设计项目或需要分阶段支付设计费用的项目,设计合同签订时应支付设计费用的20%作为定金,待提交施工图时支付余下的全部设计费用。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。
第五条经济赔偿
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.甲方未能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或者由于资料原因影响了乙方的设计进度或导致设计修改的情况发生。在这种情况下,乙方有权推迟交付设计文件的日期。同时,乙方有权要求甲方按照实际损失的工作日数进行补偿,补偿标准为每工作日三十元的日产值。
3.甲方因特殊原因要求对设计进行修改,经乙方同意后,双方约定除设计文件交付时间另行商议外,乙方按实际返工修改所需工时计费,甲方应增加相应的设计费用。
4.甲方如需终止设计项目,应书面通知乙方,并要求立即停止设计工作。乙方收到通知后应立即停止设计,并且已支付的定金不予退还。若定金金额不足以支付已完成的设计进度部分费用,乙方应按实际完成的设计进度部分补足费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过六个月时,本合同自行失效,乙方已收取的定金和设计费不予退还。
6.由于乙方的勘察设计存在严重错误,导致甲方遭受了较大的经济损失,除了需要积极采取补救措施外,乙方还应当免除损失部分的勘察设计费用,并赔偿给甲方与直接损失部分勘察设计费用相当的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按合同约定推迟时,双方应商议处理办法。每延迟一天,甲方应向乙方支付相应阶段勘察设计费用的百分之一作为违约金;若提前交付,甲方应向乙方支付相应阶段设计费用的百分之__作为加急费用。(经批准生效)
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。
9.乙方未能及时到现场处理设计问题,未能及时根据审批机关意见修改设计时,每延误一天应扣除设计费用百分之一。
第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条其它
1.双方应当在签订合同时充分沟通,对合同条款如有未尽事宜,应当共同商定增加补充条款。这些补充条款同样具有法律效力,是合同的重要组成部分。
2.本合同的附件包括委托勘察设计项目表和勘察设计协议书,这些附件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同共有七份,包括正本两份(甲方和乙方各执一份),以及副本五份。甲、乙双方各业务主管部门均持有一份,市基建主管部门持有一份,工程所在地区的工商行政管理局持有一份,经办银行持有一份。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:_____________________
承包方:_____________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守
第一条 工程名称____________________________________;
工程地点____________________________________;
工程规模____________________________________;
工程投资____________________________________。
第二条根据本合同规定,委托方需填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)。
第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分需在______天内一次性结清。
勘察任务的预付款为总费用的30%,设计任务的预付款为总费用的20%。该工程的总费用为______元,其中预付的勘察费为______元,预付的设计费为______元。
委托方如未按合同约定履行义务,不得要求返还定金;承包方如未按合同约定履行义务,应当按合同约定返还定金,并在合同约定的期限内将定金金额加倍返还。
第四条 委托方的义务
1.委托方有责任在约定的时间内向承包方提供必要的资料,并承担提供信息的时间、进度和资料准确性的责任。
提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,需负责提供以下工作和生活条件:
(1)_________________________
(2)_________________________
(3)_________________________
3.合作方需要在引进项目的设计过程中与承包方密切合作,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段都应该吸纳承包方参与承担相关设计任务。
4.根据相关规定,承包方将按时按规定支付勘察设计费用给予勘察设计团队。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得未经授权擅自修改或转让给第三方使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在规定的时间内提交勘察成果和设计文件,并承担相应的责任。
勘察成果包括建筑物周边环境、地质地貌、地下管线、土壤条件等方面的调查结果。目前已完成建筑物周边环境的勘察,地质地貌和地下管线的调查正在进行中。勘察工作进展顺利,质量得到了保障。 设计阶段已完成概念设计和初步设计,目前正在进行施工图设计。设计工作进展符合计划,质量得到了监理部门的认可。 设计文件包括概念设计报告、初步设计方案、施工图纸等,共计四套。
2.根据上级主管部门的审查意见,承包方在原定任务书范围内进行必要的修改。若任务书有重大变更,需要重新制定或修改设计方案,必须经设计审批机关或设计任务书批准机关的同意,并经双方协商后重新签订合同。
3.设计单位应当积极配合建设单位进行设计任务书的实施,参与施工过程中的设计技术交底,及时解决施工中出现的设计问题。同时,负责处理设计变更和修改预算事宜,参与试车考核和工程竣工验收工作。对于大中型工业项目和复杂的民用工程,应派遣现场设计代表协助施工,并参与隐蔽工程验收工作。常驻代表的费用由双方协商确定(具体细则另行协商)。
第六条 违约责任
1.由于勘察设计质量不达标,导致工程需要返工,或者勘察设计文件未能按时提交,延误工期造成损失,承包方需承担继续完善勘察设计任务的责任,并根据实际造成的损失程度适当减收或免收勘察设计费用。
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
2.由于勘察设计存在严重错误,导致工程发生了重大质量事故。承包方除了免收受损失部分的勘察设计费外,还需支付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。
6.当委托方未能按合同约定日期支付费用时,应支付逾期违约金。违约金按每天逾期工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
在合同执行过程中如有争议,双方应当及时协商解决。若协商不成,双方属于同一部门的,应由上级主管部门进行调解;若调解无果,或双方不属于同一部门的,任何一方可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向人民法院提起诉讼。
第八条经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条 附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表 | 类别 | 资料名称 | 交付日期 | |------|---------|---------| | 建设文件 | 土地规划许可证 | 2022年1月15日 | | 建设文件 | 施工图设计文件 | 2022年2月28日 | | 勘察设计 | 勘察报告 | 2022年3月15日 | | 勘察设计 | 勘察设计成果文件 | 2022年4月30日 |》、《勘察设计文件交付日期一览表》等文件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签署之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别提交给相关部门备案。 希望我的回答对您有所帮助,如果您有任何其他问题,欢迎随时向我提问。
委托方(盖章):_______ 承包方(盖章):________
地址:__________________ 地址:__________________
法定代表人(签名):____ 法定代表人(签名):_____
委托代理人(签名):____ 委托代理人(签名):_____
开户银行:______________ 开户银行:______________
帐号:__________________ 帐号:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
电挂:__________________ 电挂:__________________
邮政编码:______________ 邮政编码:______________
签约时间____年____月__日 签约地点________________
鉴(公)证意见 _________
经办人__________________
鉴(公)证机关(章)____
______年______月______日
有效期限至 _____________
附表一
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________________________设计工作
工程设计项目表
(说明)空格如不够用,可以另接。
附表二
工程、地质勘察委托书
(说明)空格如不够用,可以另接。
附表三
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表 | 类别 | 资料名称 | 交付日期 | |------|---------|---------| | 建设文件 | 土地规划许可证 | 2022年1月15日 | | 建设文件 | 施工图设计文件 | 2022年2月28日 | | 勘察设计 | 勘察报告 | 2022年3月15日 | | 勘察设计 | 勘察设计成果文件 | 2022年4月30日 |
双方协议,根据委托方的要求,承包方需提供建设文件和勘察设计基础资料。
(说明)空格如不够用,可以另接。
附表四
勘察设计文件交付日期一览表
(说明)空格如不够用,可以另接。
页面执行时间0.009415秒