建设单位: (甲方)
施工单位: (乙方)
监理单位: (丙方)
为了保障从业人员的人身安全和健康,有效管理企业财产,加强安全生产工作,落实安全生产责任,确保施工工作的顺利进行。根据国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他相关法律法规的规定,建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务进行协商,达成以下协议。
一、工程基本情况
工程名称:
建筑面积:
工程地点:
二、工期
开工日期: 年 月 日结束日期:年 月 日
三、协议内容:
(一)施工单位责任(乙方):
1、我们将严格遵守北京市职业健康安全管理的相关法律法规,并认真执行安全操作规程。同时,我们会严格遵守协议中约定的各项条款。
2、所有进入施工现场的人员必顼接受安全教育培训,并通过考核后方可开始作业。在现场作业时,必须严格按照标准规定的程序正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、由于未严格执行安全措施,导致安全防护措施不达标,违规指挥、违章作业、违反劳动纪律以及违反协议条款,最终造成生产安全事故,责任应由肇事单位承担事故责任和所有经济损失。
4、确保施工现场的安全生产,需要实施统一管理。必须在施工现场配备专业安全生产管理人员,并定期进行安全检查,及时发现隐患并采取整改措施。要全面贯彻“安全第一,预防为主”的原则,确保施工现场的安全环境。
5、我们应该及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准,并定期组织开展安全宣传活动,增强施工人员的安全意识和风险防范意识。只有通过不断的宣传教育,让施工人员深刻理解职业健康安全的重要性,才能有效预防和减少事故的发生,确保施工现场的安全生产。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训,告知岗位安全操作规程和违章作业的危害,考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底,确保全员明确安全措施并严格执行,要求相关人员签字确认接受安全技术交底内容。定期进行监督检查,督促全员执行安全措施并检查隐患整改情况,确保安全措施的有效性和落实情况。
8、对特种作业人员进行培训,并核查其持证情况,将证件复印件存档备查,严格禁止无证作业。
9、纠正施工人员的违章、违规、违纪行为,对违反规章制度的人员,按照安全生产奖罚规定的相关条款进行处罚
10、严禁使用未经检查确认的低质量施工机械设备和电器设备。所有设备在使用前必须进行检查,确保安全防护和保护装置完好有效。
11、每定期组织应急救援预案演练,并积极参与安全宣传活动。
12、施工单位必须主动配合建设单位的安全监督和检查工作,认真落实隐患整改措施。
13、严禁招聘未成年人和年龄超过60周岁的劳动者,确保员工身心健康。如违反此规定,造成生产安全事故或其他意外,将承担相应责任和费用。
15、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,安全隐患未整改或未进行有效控制,以及个人违章导致的生产安全事故,施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故时,我们将第一时间展开抢救受伤人员的工作,并及时通知相关建设单位。同时,我们会积极展开事故调查工作,承担相应的责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业,施工中发生危及人身安全的情况时,有权立即停止作业及时撤离。
(二)、监理单位责任(丙方)
1、我们要认真学习贯彻执行国家安全技术和劳动保护的方针政策,遵守法律法规和相关制度规定,严格遵循上级颁布的相关规定。
2、负责对工程项目的安全生产监理控制工作,监理项目部在开工前应充分审查施工现场的安全生产条件。
3、施工前,监理部门必须审查施工组织设计,并要求施工单位技术负责人在其上签字确认。
4、对于规模较大、危险性较高的分部工程、分项工程以及专项施工方案,必须进行审查,并附上安全验算结果。施工单位负责人在签字前必须对审查结果进行确认。
5、施工现场管理人员每天都要对施工现场的安全情况进行巡视,并与安全生产主管部门合作,共同做好监督管理工作。一旦发现监理过程中存在安全隐患的地方,应立即书面要求施工单位进行整改。如果发现情况严重,应责令施工单位停止施工,并向建设单位报告。如果施工单位拒绝整改或停工,必须及时向有关主管部门汇报。
6、监理部门在制定监理规划和工作实施细则时,应当将监理对安全生产的控制实施作为重要内容之一,纳入工作规划中,并规范安全控制程序。
7、每次监理例会都要认真准备,将安全管理工作作为重要议事内容之一,加强与施工单位对安全管理工作的协调。要对现场安全技术问题进行分析总结,制定有效对策,确保工程施工安全有序进行。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况,在监理日志中做好专项记录,月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析,总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度,监理部门应定期实施周检、月检检查制度。
四、协议的生效与终止
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在工作内容完成并经双方确认后生效,所有施工人员撤离施工现场后即告终止。
十一、本协议书一式三份,由甲方、乙方和丙方各执一份,具有同等效力。
建设单位:(盖章) 负责人:(签字)
施工单位:(盖章) 负责人:(签字)
监理单位:(签字) 负责人:(签字)
年 月 日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为确保 工程资料符合国家建设工程竣工验收及业主要求,及时完成竣工备案工作。经协商甲方将本项目工程资料的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下条款:
一、 承包方式与要求:
该工程资料以包工包料方式承包(综合验收表、竣工报告、备案表、安全资料本薄及装订费用由甲方提供)。要求乙方具备制作建设工程资料资质,主要人员要有资格证书。
二、承包范围:
乙方负责收集、整理工程技术管理、质量控制、质量验收、安全文明、竣工存档、质监备案等相关资料,并将其编制成档案。同时,乙方还负责送检原材料、试件、试块等工作。所有资料均按照图纸设计及变更、现行施工规范规定以及现场实际情况编制整理,并装订成册。乙方确保所提交的资料符合各主管单位的验收标准以及档案馆的存档规定。
三、承包内容及价格:
经双方商议,决定由乙方按照每平方米建筑面积的价格对该工程资料进行承包。具体的包含内容如下:
1、本工程的资料从开工阶段开始,经过申报、收集、整理、编制、最终装订完成。
2、原材料、试件、试块送检(甲方负责运输及承担材料试验费用)。
3、完整交付档案馆存档、质监站备案资料,存档的所有费用(包括协调费用)由甲方支付。
4、配合甲方签证申请所需的资料,需要进行编辑和打印。甲方请提供相关文件的底稿。
5、乙方需要自备电脑、打印机、文具等办公设备,而甲方将提供施工现场所需的复印机和声像资料设备。
四、付款方式:
合同签订后,甲方暂时借用乙方提供的10%纸张、表格等材料用于工程施工。工程结构封顶时,甲方需支付总款的50%作为工程进度款,余款在工程竣工验收后一次性付清。
五、质量要求:
乙方应按照现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质监部门和档案馆的要求,对工程技术资料进行整理、编制、装订工作。确保工程技术资料达到合格标准,符合质监、档案馆、业主、甲方和监理单位的要求。
六、双方职责:
1、甲方的责任包括:及时提供工程资料所需的各种文件;及时提供进场材料的三证资料,确保不影响乙方的资料收集整理工作;积极配合乙方完成资料工作,协助处理与质监站等各主管单位的关系。同时,甲方还需免费提供乙方办公场地、桌椅,并提供工地期间的就餐安排。
2、乙方职责:确保工程资料与施工进度之间的顺畅衔接;保证工程资料与施工进度的同步性,真实记录施工过程;在单项工程完成后的两天内提供完整的资料;积极配合甲方接受各相关主管单位的检查验收工作。
七、其它事项:
1、乙方必顁保证每周至少到工地两次,以便及时了解工程进展情况,并且在遇到重要事情时能够随时响应。
2、甲方要求在工程竣工后的三个月内完成工程竣工资料备案工作,如超过时限仍需乙方继续配合完成,甲方需额外支付每月3000元的工资给乙方。
3、甲方在进行分包时,如果将分部工程分包给外部单位,分包工程资料费将由分包单位另行支付。如果资料由分包方完成,乙方将配合整理并存档。
4、未尽事宜双方协商解决,补充协议具有同等法律效力。
八、违约责任
1、双方必须严格遵守以上条款,任何一方不得擅自违反,否则需承担相应的法律责任。
2、本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,经双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_________________公司
乙方:_____________________________有限公司
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1、甲方同意向乙方支付工程款及相关费用总计:_____________万元人民币。付款方式为分期付款,约定根据工程进度及验收情况,于__________年________月_______日前支付__________万元,_________年_______月支付__________万元。之后,甲方将于每月30日前支付________万元,直至完成全部支付为止。若甲方未能按时支付款项,应支付所欠款项_________%的违约金。若因乙方原因导致支付延迟,甲方不需支付违约金。
2、甲方在首次支付__________万元款项给乙方后,乙方应立即将与该工程相关的所有技术资料交付给甲方,并由双方共同确认收到。若乙方未能及时交付技术资料,则第二次付款时间将延迟至乙方提交资料的时候。
3、在甲方开始支付首笔款项____________万元前,乙方须完成屋顶防水工程并经过验收合格。若未完成屋顶防水工程的验收合格,甲方支付首笔款项的时间将顺延至屋顶防水工程完成并验收合格的时候。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用________万元人民币。
5、本协议自双方签署之日起三日内,双方应向所在地_________市___________区人民法院申请调解,并提交本协议一份,请求法院出具调解书。
6、双方同意在法院出具调解书后,终止对该建设项目的纠纷,并同意互不追究。然而,乙方仍需承担国家建筑物的保修、维修等责任。
7、本协议自甲、乙双方签署之日起生效,本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另交由___________市_________区人民法院保管一份,同样具有法律效力。
甲方(签字或盖章):_________________
法定代表人:_________________ 地址:_________________
乙方(签字或盖章):_________________
法定代表人: _________________地址:_________________
_________________年_______ 月 ______日
当事人(一审被告、反诉原告):环保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上诉人(一审原告、反诉被告):______________________
法定代表人:_________________
上诉人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)丰民初字第_____号民事判决。现依法提起上诉。上诉的请求和事实理由如下。
上诉请求
1、请求撤销一审判决,依法改判;
2、请求依法判令被上诉人承担一、二审诉讼费用。
事实和理由
_____________
综上所述,经审理,一审判决认定事实不清,适用法律错误。因此,上诉人提起上诉,请求上级人民法院依法查清事实,正确适用法律,撤销一审错误判决,驳回原告的诉讼请求,并支持反诉原告的反诉请求。
此致
__________市中级人民法院
上诉人:______________
20__________年__________月__________日
投标书
合同名称:_______________________________
致:业主:______________________________________________________________
先生们:
经过审阅上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件编号为_的相关文件,我们,即下方签名人,特此报价为____________________________________(__________),或根据合同条件和相关文件确定的其他金额。我们将按照合同约定、规范要求、图纸设计、工程量清单和附件规定的要求,认真实施和完成上述工程,并承担修复任何缺陷的责任。
我们确认投标书附录为我们提交的投标书的一部分。
如果我们中标,我们将立即接到监理工程师的开工通知,并尽快展开工作,确保按照投标书附录中规定的时间节点完成合同规定的全部工程。
我们同意自确定接收投标之日起__天内遵守本投标书。在此期限届满之前,本投标书始终对我们具有约束力,并可随时被接受。
在签订和执行正式的合同协议之前,本投标书以及您方书面的中标通知将构成双方之间具有约束力的合同。
我们明白您可能不一定需要接受最低报价或受到任何投标书的限制。
于19__年__月__日。
签字人_________________________职务_____
授权代表_______________________________
(楷体大写字母)
地址_________________________________
证人_________________________________
地址_________________________________
职业______
页面执行时间0.012024秒