发包方：_____________________
承包方：_____________________
经双方协商一致，为了明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。
第一条 工程名称____________________________________;
工程地点____________________________________;
工程规模____________________________________;
工程投资____________________________________。
第二条根据本次合作协议，委托方需填写建设工程勘察设计委托书，具体内容请查看附件一、二。
第三条勘察设计费的取费依据和标准是根据项目的具体情况和国家相关规定来确定的。取费标准一般包括项目的规模、复杂程度、技术要求、工作量等因素。具体来说，取费标准可能涉及到设计师的工作时间、人力成本、材料费用、设备使用费等方面的考量。根据国家规定，勘察设计费的取费标准应当合理、公平，既能保障设计师的合法利益，又能满足委托方的需求。
合同生效后的第五天内，委托方应向承包方支付勘察设计费的定金。
合同履行后，客户需支付定金作为勘察设计费用的一部分，如果定金不足，客户需要在 规定的时间内一次结清。
勘察任务的定金为总费用的30%，设计任务的定金为总费用的20%。本工程的总费用为______元，其中勘察费为______元，设计费为______元。
委托方如未按合同约定履行义务，不得要求返还定金；而承包方如未履行合同约定的义务，应当按合同约定双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方应按照约定的时间及时向承包方提供必要的资料，对所提供的资料的准确性和完整性负责。同时，委托方还应对提供资料的时间和进度负责，确保承包方能顺利开展工作。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.进入现场作业或配合施工时，勘察设计人员应负责提供以下工作和生活条件：
(1)_________________________
(2)_________________________
(3)_________________________
3.设计任务的委托方应当与承包方密切合作，共同参与项目的引进工作。从项目询价、对外谈判、国内外技术考察到项目建成投产的各个阶段，都应该吸纳承包方参与承担相关设计任务。
4.根据相关规定，应按时将有关勘察设计取费标准支付给承包方作为勘察设计费用。
5.请勿修改或转让承包方的勘察成果和设计文件，这些文件属于原创作品，受到知识产权保护。未经授权，不得擅自复制或传播给第三方使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在规定的时间内提交勘察成果和设计文件，并承担相应的责任。
已修改如下： 勘察成果范围、进度和质量、设计阶段、进度、质量和设计文件份数的详细内容请参见附表四。
2.经承包方初步设计并经上级主管部门审查后，如需对原定任务书范围内的设计进行必要修改，承包方应当承担相应责任。若原定任务书发生重大变更，导致需要重新制定或修改设计方案，承包方应当取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，并经双方协商后重新签订合同。
3.设计单位应对承担的设计任务书中的建设项目进行设计技术交底，并在施工过程中配合施工方解决与设计相关的问题。同时，设计单位还需负责处理设计变更和修改预算的事宜，参与试车考核以及工程竣工验收工作。对于大中型工业项目和复杂民用工程，设计单位应派遣现场设计代表，并参与隐蔽工程验收工作。双方可协商常驻代表的费用问题（具体费用另行协商）。
第六条 违约责任
1.由于勘察设计质量不达标，导致工程需要返工，或者勘察设计文件未能按时提交，延误工期造成损失，承包方需继续完善勘察设计工作，并根据实际造成的损失程度适当减免或免除勘察设计费用。
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
2.由于勘察设计的失误导致工程发生严重质量事故，承包方除了免除受损失的部分勘察设计费用外，还需要向委托方支付与直接损失部分的勘察设计费用相当的赔偿金。
3.甲方如未按合同约定的时间提交勘察成果、设计文件，每延迟一天需支付给乙方相当于合同总费用5‰的违约金。
4.由于委托方变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而导致勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应根据承包方实际消耗的工作量支付额外费用。具体规定如下：
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
5.由于委托方的责任导致勘察设计工作需要进行重大返工或重新设计，因此需要额外支付相应的勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
在合同执行过程中，如有任何争议，双方应当第一时间进行协商解决。如果协商不成，双方若属于同一部门，则应由上级主管部门进行调解；若调解无果，或者双方不属于同一部门，则任何一方可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。
第八条经双方协商一致，增加补充下列“保密协议”项条款。
第九条 附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签署之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本______份，分别提交至相关业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：________ 承包方(盖章)：________
地址：__________________ 地址：__________________
法定代表人(签名)：____ 法定代表人(签名)：____
委托代理人(签名)：____ 委托代理人(签名)：____
开户银行：______________ 开户银行：______________
帐号：__________________ 帐号：__________________
电话：__________________ 电话：__________________
电挂：__________________ 电挂：__________________
邮政编码：______________ 邮政编码：______________
签约时间____年____月__日 签约地点________________
鉴(公)证意见 _________
经办人__________________
鉴(公)证机关(章)____
______年______月______日
有效期限至 _____________
建设工程勘察设计合同
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
经双方协商一致，特订本合同，旨在明确双方权利义务，共同遵守法律法规。
第一条 工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条根据本合同规定，委托方填写建设工程勘察设计委托书，详情请参见附表一、二。
第三条勘察设计费的取费依据和标准是根据项目的具体情况和国家相关规定来确定的。取费标准一般包括项目的规模、复杂程度、技术要求、工作量等因素。具体来说，取费标准可能涉及到设计师的工作时间、人力成本、材料费用、设备使用费等方面的考量。根据国家规定，勘察设计费的取费标准应当合理、公平，既能保障设计师的合法利益，又能满足委托方的需求。
合同生效后，勘察设计费的拨付办法如下：
天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，客户需支付定金作为勘察设计费用的一部分，如果定金不足，客户需要在
天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的预付款为总费用的30％，设计任务的预付款为总费用的20％。本工程的总费用为设计费和勘察费的总和。
元估算设计费为
元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方应按照约定的时间及时向承包方提供必要的资料，对所提供的资料的准确性和完整性负责。同时，委托方还应对提供资料的时间和进度负责，确保承包方能顺利开展工作。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.进入现场作业或配合施工时，勘察设计人员应负责提供以下工作和生活条件：
（1）……
（2）……
（3）……
3.设计任务的委托方应当与承包方密切合作，共同参与项目的引进工作。从项目询价、对外谈判、国内外技术考察到项目建成投产的各个阶段，都应该吸纳承包方参与承担相关设计任务。
4.根据相关规定，应按时将有关勘察设计取费标准支付给承包方作为勘察设计费用。
5.请勿修改或转让承包方的勘察成果和设计文件，这些文件属于原创作品，受到知识产权保护。未经授权，不得擅自复制或传播给第三方使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在
年
月
好的，以下是修改后的内容： 请您提供关于勘察成果和设计文件的相关信息，并且愿意对此承担责任。
已修改如下： 勘察成果范围、进度和质量、设计阶段、进度、质量和设计文件份数的详细内容请参见附表四。
2.经承包方初步设计并经上级主管部门审查后，如需对原定任务书范围内的设计进行必要修改，承包方应当承担相应责任。若原定任务书发生重大变更，导致需要重新制定或修改设计方案，承包方应当取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，并经双方协商后重新签订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条 违约责任
1.由于勘察设计质量不达标，导致工程需要返工，或者勘察设计文件未能按时提交，延误工期造成损失，承包方需继续完善勘察设计工作，并根据实际造成的损失程度适当减免或免除勘察设计费用。
（1）……
（2）……
（3）……
2.由于勘察设计的失误导致工程发生严重质量事故，承包方除了免除受损失的部分勘察设计费用外，还需要向委托方支付与直接损失部分的勘察设计费用相当的赔偿金。
3.甲方如未按合同约定的时间提交勘察成果、设计文件，每延迟一天需支付给乙方相当于合同总费用5‰的违约金。
4.由于委托方变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而导致勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应根据承包方实际消耗的工作量支付额外费用。具体规定如下：
（1）……
（2）……
（3）……
5.由于委托方的责任导致勘察设计工作需要进行重大返工或重新设计，因此需要额外支付相应的勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条 经双方协商一致，增加补充下列
项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条 附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本协议自双方签署之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本1份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见
地址：
地址：
经办人
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）： 鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间
年
月
日
签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
年
月
日
有效期限
至
年
月
日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计工作。
工程名称：
合同编号：
发包人：
设计人：
签订日期：
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方对建设工程的勘察设计管理制定了相应的法规和规章，以确保工程质量和安全。
1.3建设工程批准文件。
第二条这个合同涉及的项目是一项建筑设计项目，项目名称为“绿色生态小区设计”。项目规模为100亩，分为前期规划阶段和详细设计阶段。投资总额为500万元，设计费用为50万元。
第三条好的，以下是修改后的原创内容： 设计人员需要向发包人提交的相关资料包括但不限于： 1. 项目详细要求和目标：包括项目的背景信息、目标和期望达到的效果等。 2. 设计方案：根据项目要求提供的初步设计方案，包括设计理念、风格、颜色搭配等。 3. 设计稿件：设计人员根据初步方案制作的设计稿件，包括平面设计、UI界面设计、插图等。 4. 原始文件：设计稿件的源文件，便于后续的修改和调整。 5. 其他相关资料：如需要提供的图片、字体、品牌标识等素材，以及设计过程中的沟通记录和反馈意见等。
第四条本合同的设计期限为30天，自签订之日起计算，设计人应向发包人提交最终设计成果。
交付的设计资料及提交日期如下：
第五条根据本次合同，设计费用预估为人民币元。设计费用的支付进度将根据下表执行。感谢您的配合与支持。
说明：
1.在提交各阶段设计文件时，需要同时支付对应的设计费用。设计费用的支付是与设计文件提交同时进行的，确保设计师能够得到相应的报酬。支付设计费用是对设计师辛勤工作的肯定，也是对设计服务的价值的体现。
2.双方同意，在本合同生效后，甲方支付的定金将作为设计费用抵充。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人应在满足付费节点条件后，向发包人提交阶段性的设计资料，并书面通知发包人进行审查。发包人收到通知后，应在3个工作日内组织相关人员对设计资料进行审查。经过发包人审查通过后的次日，发包人应按照合同规定的第五条支付相应的设计费。如果审查不通过，设计人应承担无条件修改的责任。设计人还需承担因此产生的额外费用和设计期限延误的责任。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 %的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。
7、设计人应在设计任务完成后及时开具并提供相应的发票及相关资料。发包人在收到合规的发票和资料后应履行付款义务。如果因设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。双方责任如下： 设计人责任：设计人应按时完成设计任务，并在任务完成后及时开具并提供符合规定的发票和相关资料。 发包人责任：发包人在收到合规的发票和资料后应按约定支付设计费用。
6.1.1根据本合同第三条的规定，发包人应在规定的时间内向设计人提交必要的资料，并保证资料的完整性和准确性。发包人还需承担资料提交时间的责任，且不得要求设计人违背国家强制性标准进行设计工作。若发包人提交资料的时间超过规定期限不超过15天，设计人应按照合同第四条的规定，将设计文件交付的时间顺延；若超过15天以上，双方需要重新商定提交设计文件的时间。
6.1.2请派遣工作人员前往现场处理设计问题，并提供必要的支持和条件。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应当根据国家技术规范、标准、规程以及业主提出的设计要求，进行工程设计，按照合同约定的进度要求提交质量合格并通过相关政府主管部门审查的设计资料，并对设计成果负责。
6.2.2设计人员应当遵循国家现行的设计规范以及地方性规范、规程、技术规定等技术标准。
6.2.3好的，我来修改： 根据相关国家规定，产品的设计合理使用年限为年。
6.2.4根据本合同第二条和第四条的规定，设计人应按时按质交付设计资料给发包人，包括内容、进度和份数。如果需要进行设计修改，设计人应当无条件进行修改，承担额外费用和由此产生的设计期限延误责任。
6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。
6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其知识产权归发包人所有，设计人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况，设计人应赔偿发包人的损失。
6.2.8设计人保证所提供的设计资料不侵犯任何第三方的权利。如果发包人因使用设计人提供的设计资料而受到第三方追索，责任由设计人承担。
6.2.9设计人需为本工程专门设立项目组，配备固定的专职设计人员。在签订本合同之前，设计人应向发包人提交项目团队组成人员的名单及详细资料，包括但不限于个人简历、资质情况等。经发包人确认后，名单作为本合同的附件之一。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途更换项目团队成员。若擅自更换，每次更换需向发包人支付设计费估算总额的10%作为违约金。
第七条 违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。
7.2发包人应按照本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。若逾期支付，每延迟一天需支付应付未付金额万分之五的逾期违约金。若逾期超过30天，设计人有权暂停下阶段工作，并书面通知发包人。
7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的，设计人除负责采取补救措施外，应退还直接受损失部分的设计费，并承担相应的赔偿责任。设计人在设计过程中应尽到审慎义务，确保设计的准确性和完整性，避免可能导致的损失。如因设计原因造成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人承担。
7.4设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应按照设计费总额的千分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费百分之十的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。
7.5合同生效后，若设计人要求终止或解除合同，设计人应当返还双倍定金。除此之外，双方还需遵守其他约定事项。
8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张，方案文本 元/本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。
8.3设计工程中，建筑材料、建筑构配件和设备的选择应符合规范要求，需标明规格、性能等技术指标。在确定技术指标前，设计人员应与业主进行充分沟通，并取得书面同意。设计人员不得指定特定的生产厂家或供应商。如果业主要求设计人员配合加工定货，设计人员应无条件配合。
8.4本工程涉及到的其他二次设计（如钢网架、铝合金等）需设计人提供配合工作，设计人应无条件配合并不另行计费。
8.5发包人委托设计人参与引进项目的全过程，包括询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段。设计人应负责配合相关设计任务的承担并参与其中。双方如需设计人承担本合同之外的服务，应进行另行协商。
8.7由于发包人原因修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。
8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更
8.9在施工过程中，设计人应派遣一名常驻设计代表到工程施工现场，或委托当地设计院进行施工配合，及时解决工程施工现场出现的设计问题。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完成相关工作，由此产生的费用由设计人承担。发包人有权直接从应付款中扣除相关费用，如应付款不足以抵扣，则设计人应将差额支付给发包人。
8.10双方在合同履行过程中应当保守对方商业秘密及其他相关信息的机密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。一旦发生违反保密义务的情况，违约方应承担赔偿责任，赔偿范围包括对方因此而遭受的全部损失。
8.11双方应在不可抗力情况下，及时协商解决因素导致合同无法履行的问题。
8.12本合同如发生争议，双方应当首先通过友好协商解决。协商不成时，可寻求当地建设行政主管部门进行调解。若调解未果，双方同意由工程所在地人民法院作为诉讼管辖机构。
8.13本协议经双方签署后生效，共四份，甲方持有两份，乙方持有两份，具有同等法律效力。
8.14本合同生效后，双方应当按照相关规定向项目所在地的省级建设行政主管部门指定的审查部门备案。在双方完成合同约定的所有义务后，本合同即告终止。
8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分，具有和本合同同等法律效力。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人:
电话: 电话: 传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
日期：日期：
页面执行时间0.010158秒