项目名称:__________
项目建设地点:__________
合同编号:__________
(由承接方编填)
委托方:__________
承接方:__________
签订日期:__________
委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
甲方委托乙方进行工程设计,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:__________
1.1中华人民共和国民法典规定:建设工程勘察设计合同应当遵循诚实信用、平等自愿、公平合理的原则,双方当事人的权利和义务应当明确约定。建设工程勘察设计合同条例对建设工程勘察设计合同的签订、履行、变更、解除等方面做出详细规定,保障合同当事人的合法权益。
1.2工程勘察设计管理法规和规章是针对国家和地方在工程领域进行规范和指导的法律文件。这些法规和规章主要包括《工程勘察设计管理条例》、《工程勘察设计质量管理规范》等,旨在规范工程勘察设计活动,确保工程项目的质量和安全。同时,这些法规和规章也规定了工程勘察设计单位的资质要求、工程设计文件的编制标准、勘察设计报告的审查程序等内容,为工程建设活动提供了法律依据和指导。
1.3 建设工程批准文件。
第二条这个设计项目的名称是「城市公园改造项目」,包括四个阶段:规划设计阶段、方案设计阶段、施工图设计阶段和现场监理阶段。项目的规模为10公顷,总投资额为500万元人民币。设计内容包括城市公园的景观设计、功能布局设计、绿化植物配置、休闲设施设计等。设计标准符合当地城市规划及环境保护要求。
序号
项目名称
阶段
规模投资
设计内容及标准
工程特征及附注说明:__________
第三条好的,已经修改好了,请查收: 甲方向乙方提交的文件及资料:__________
第四条甲方要求乙方提交的设计文件:__________
第五条甲方应支付合同项目的设计费为_______元(具体费用以双方协商确定为准)。
设计费的支付方法为:__________
5.1合同签订后______天内,甲方应支付设计费总额的2%作为定金,定金金额为________元(合同履行完毕后,定金将抵扣设计费)。
5.2 乙方提交______设计文件后 天内,甲方支付设计费总额的________%,计 ________元。
5.3乙方提交全部设计文件后的第二天,甲方将支付剩余的设计费用,金额为________元。
第六条 双方责任
6.1 甲方责任:__________
6.1.1甲方应当在约定的时间内向乙方提交必要的资料和文件,并且保证提交的资料和文件完整、准确并符合约定的时间要求。对于资料和文件的及时提交,甲方需承担全部责任。
甲方如未能在规定期限内提交上述资料及文件,超过规定期限15天以内的,乙方将按照本合同第四条规定的交付设计文件时间顺延;若超过规定期限15天以上,则乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方如需变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对已提交的资料进行较大修改,导致乙方需要重新设计的情况发生时,双方应当协商签订补充合同(或重新签订合同),重新明确相关条款。在此过程中,甲方应按照乙方重新设计所需的工作量支付相应的费用。
6.1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还已支付的定金;已开始设计工作的,根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按实际工作量比例支付设计费用的一半;超过一半时,按实际工作量支付设计费用的全部。
6.1.4甲方应按照本合同第五条约定的金额和时间向乙方支付设计费用。每逾期支付一天,应支付逾期金额的千分之二作为逾期违约金。若逾期超过3天,乙方有权暂停下阶段工作,并书面通知甲方。如果甲方的上级未批准设计文件或者项目停缓建,甲方也应支付应付的设计费用。
6.1.5甲方若要求乙方在合同规定时间之前提交设计文件,那么乙方有权要求甲方支付加急费用。
6.1.6甲方需为乙方派驻现场的工作人员提供便利,包括提供工作场所、生活必需品以及交通服务等。
件;
6.1.7甲方承诺尊重乙方的设计版权,未经乙方同意,不得复制或转让乙方交付的设计文件给第三方或用于其他项目。如有违反,乙方有权要求赔偿。
6.2 乙方责任:__________
6.2.1甲方要求乙方根据合同第四条的约定,按时提交设计文稿,并确保文稿的质量和数量符合要求。
件;
6.2.2乙方对于设计文件中的遗漏或错误负责进行修改或补充。若因乙方设计错误导致工程质量事故造成损失,乙方除了采取补救措施外,还应免除受损部分的设计费用,并根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金额不超过免除的设计费用金额。
6.2.3由于乙方未能按照合同规定的时间交付设计文件,导致项目进度延误,因此乙方应按照合同约定的标准,每延误一天需扣除设计费的千分之二作为违约金。
6.2.4合同生效后,若乙方提出终止或解除合同的要求,乙方应当返还双倍定金。
6.2.5乙方应在交付设计文件后,参加相关上级审查并负责根据审查意见进行必要的调整和补充,但调整和补充内容不得超出原定计划任务书的范围。乙方应在合同规定的时间内交付设计文件,如果一年内项目开始施工,则乙方负责向甲方和施工单位进行设计交底、现场施工服务、解决相关设计问题并参加竣工验收。如果一年内项目尚未开始施工,则乙方仍然负责上述工作,可根据所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,费用为________元。
6.2.6乙方不得将甲方提供的产品图纸等技术经济资料向任何第三方泄露或转让。一经发现上述行为,甲方有权要求赔偿。
第七条 其他
7.1甲方若需要乙方派遣专业人员到施工现场长期驻场配合并解决相关问题,双方应当另行签订技术咨询服务合同。
7.2乙方应按照甲方要求,购买并使用适用于本合同项目的国家或地方标准图。甲方将自行承担购买相关标准图的费用。根据本合同第四条的规定,如果乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的数量,乙方将额外收取工本费用。
7.3在本项目中,如果甲方需要乙方设计人员进行建筑材料和设备的加工定货配合工作,相关费用将由甲方承担。
7.4甲方委托乙方协助引进项目的设计工作,包括询价、对外谈判、国内外技术考察直至项目建成投产的全过程。乙方需要参与承担与设计任务相关的工作,并由甲方支付除制装费以外的所有出国费用。
7.5甲方可以额外委托乙方承担本合同范围之外的工作或服务,另行协商支付费用。
7.双方应当在不可抗力事件发生后及时协商解决,无法履行合同的原因是不可抗力因素。
7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
7.8双方可就本合同未尽事宜签订补充协议,并将补充协议作为本合同的附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.9 本合同一式八份,甲乙双方各执四份。
7.1 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。
委托方单位名称:__________ 承接方单位名称:__________
(盖章) (盖章)
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
单位地址:__________ 单位地址:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
银行帐号:__________ 银行帐号:__________
签订合同代表(签字):__________ 签订合同代表(签字):__________
建设工程设计合同
订立合同双方:
建设单位:_____,以下简称甲方;
设计单位:_____,以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条项目名称:XX高速公路改扩建工程 项目规模:改扩建总里程XX公里,包括XX座特大桥、XX座隧道等重点工程 投资额:总投资XX亿元人民币 建设地点:位于XX省XX市至XX市段
甲方委托乙方进行某工程的设计项目,该工程建筑安装面积为某平方米,批准总投资为某万元,建设地点位于某地。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时处理各设计阶段的设计文件审批工作,确保审批工作高效有序进行。
3.在施工前,甲方应组织相关施工单位,邀请乙方进行设计技术交底;工程完工后,应及时通知乙方参加竣工验收。
4.设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以便利。设计和施工过程中如有特殊技术需要进行试制试验,相关费用以及甲方前往外地的差旅费均由甲方承担。
5.甲方需负责保管乙方的设计文件,未经乙方同意,不得擅自修改或复制,也不得扩大建设范围。
6.甲方同意对乙方的设计成果负有保密义务,未经甲方许可,乙方不得将设计成果转让给第三方或重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。___年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
根据大型建筑安装工程的实际需求,甲乙双方可根据具体情况分阶段进行设计,并在具备设计条件时签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
2.乙方应根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,结合相关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作,提交符合质量标准的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位应当配合建设项目的施工工作,进行施工前的技术交底,协助解决施工过程中出现的设计问题,并负责设计变更和修改预算。设计单位还应当参与隐蔽工程验收和工程竣工验收工作。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因特殊情况需要对工程设计进行修改,经乙方同意后,双方约定除设计文件交付时间另行确认外,乙方将根据实际修改工作量计算返工费用。返工费用按照每工作日___元计算,或者根据设计阶段中返工工作量的百分比进行结算。
2.如原定任务书发生重大变更需重做或修改设计时,须获得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书。双方经协商并达成一致后,可重新签订合同。已支付的设计费用,按照先前条款的规定计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后7天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的30%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后14天内,甲方应向乙方支付40%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后21天内,甲方应向乙方结清全部设计费。
第六条 奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制范围内,若乙方采用先进技术或提出合理建议导致工程投资节约,甲方将从节省投资额中提取一定比例作为奖励给乙方,比例为___%。
2.鉴于甲方未能按时、准确地提供必要的设计资料,导致乙方无法按计划进行设计工作或者不得不进行设计调整,乙方除了可以延迟交付设计文件外,还有权要求甲方赔偿实际损失的工作日。赔偿标准为每日___元。
3.甲方未按合同约定时间向乙方支付定金和设计费,根据银行延期付款规定,应向乙方支付违约金。
4.由于乙方未能按时交付设计文件,导致项目进度受到影响。根据约定,每延误一天,乙方应支付相当于设计费总额的5%作为违约金给甲方。
5.由于乙方设计质量不符合要求导致需要返工,乙方应当承担继续完善设计任务的责任,并根据造成的损失和浪费程度减收或免收设计费用。若乙方的设计错误导致工程发生重大质量事故,除免收因此造成的损失部分设计费用外,乙方还需承担相应的赔偿责任。
第七条 其它
(略)
__________。
第八条 效力
本合同自双方签字之日起生效,至全部设计任务完成后终止。合同如有未尽事宜,须经双方协商一致后作出补充规定,补充协议与本合同具有同等效力,但不得与本合同相抵触。
在合同执行过程中如发生纠纷,双方应当及时协商解决。若协商不成,双方如果属于同一部门,则由上级主管部门协调解决;若协调不成,或者双方不属于同一部门,则可向指定的仲裁机构申请仲裁(或者向人民法院提起诉讼)。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方):
设计单位(乙方):
法定代表人:_______
法定代表人:_______
联系人:_________
联系人:_________
通讯处:_________
通讯处:_________
电话或电报:_______
电话或电报:_______
开户银行:________
开户银行:________
帐号:__________
帐号:__________
___年__月__日订
附:
(1)______设计项目收费表;
(2)______工程设计补充协议书。
附表1
设计项目收费表
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┐
根据您提供的内容,我重新编辑了如下内容: 项目编号:001 项目名称:某某工程项目 单位平方米造价:1000元 设计内容:包括方案设计、初步设计、施工图设计等 单位造价:1200元 工程款:总计XXX万元 投资估算:总投资XXX万元 设计费用:XXX万元 设计单位:某某设计院
│号
│称
│方米 │容
│价(元│量平方│算(元│收费率│费(│
│
│
│
│
│/平方│米
│)
│(%)│元)│
│
│
│
│
│米) │
│
│
│
│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┤
│
本工程委托设计共
项
平方米投资估算总计
元,估计设计费│
│总计
双方一致同意,签订合同时,甲方将支付给乙方设计费的50%,具体金额暂时按照元。
元拨付。 │
└──────────────────────────────────┘
注:投资估算为甲方所有,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。
建设单位:(盖章)
设计单位:(盖章)
基建负责人:_____
基建负责人:______
签订收费协议:____年__月__日
附表2
____工程设计补充协议书
根据双方协议,本协议为____号建筑设计合同的附件,规定了____设计的相关事宜。乙方在进行____设计时,需要甲方按时提供设计基础资料。因此,甲方应当按照约定的时间交付以下建设文件设计基础资料:
┌─────┬─────────────┬──────────────┐
│ 序号
│
文件和资料名称
│
交付日期(或期间)
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
└─────┴─────────────┴──────────────┘
甲方要求乙方按时提交所需的文件和资料,并且要求乙方在规定的时间内交付以下设计文件:
┌─────┬─────────────┬──────────────┐
│ 序号
│ 设计文件名称和内容
│
交付日期
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
├─────┼─────────────┼──────────────┤
│
│
│
│
└─────┴─────────────┴──────────────┘
建设单位:_____(盖章)
设计单位:_____(盖章)
基建负责人:_____
设计室主任:______
签订协议日期:____年__月__日
页面执行时间0.010049秒