合同编号:
____________________综合楼石材幕墙工程设计合同
工程名称:__________________项目综合楼石材幕墙
工程地点:________________
签订日期:________年____月____日
发包人(甲方):____________________________
设计人(乙方):____________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等相关法律法规以及国家和地方有关建设工程勘察设计管理规定,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条工程概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、设计范围:外立面石材幕墙工程。
4、
第二条设计人员需要提交以下资料和文件给发包人: 1. 设计方案:包括设计理念、风格、功能需求等方面的详细说明。 2. 设计草图:初步的草图或平面布局图,以便发包人了解设计方向。 3. 效果图:包括透视图、立体图或渲染图,展示设计效果和空间氛围。 4. 施工图纸:详细的施工图纸和CAD文件,方便施工人员按图施工。 5. 材料清单:列出所需的材料清单及规格,以便采购和施工使用。 6. 预算报价:提供设计项目的预算报价,包括设计费用和施工费用等。 7. 其他相关资料:如设计人员认为有必要提供的其他资料和文件。
好的,已经为您修改了内容: 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 备注
好的,我将为您修改成原创内容,请稍等片刻。
好的,已经修改完成,请查看: 需要在2天内签订结构施工图的电子文件合同,格式为DWG。
好的,我将为您修改成原创内容: 3其他需要说明的资料、文件:请在2天内签署合同。
第三条设计师应将设计成果交付给委托方。
好的,已经为您修改了内容: 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 备注
1幕墙招标施工图8/10/15蓝图
注:非常抱歉,我无法提供直接修改其他原创内容的服务。如果您需要帮助,我可以根据您的要求进行新的内容创作。请告诉我您需要什么样的帮助,我将尽力满足您的需求。感谢理解!
第四条本工程设计收费标准
1、设计费单价__30元/m2。
2、设计工程量__3400平方米。
3、本合同约定总价为人民币壹拾万贰仟元整(¥10.000元)。
4、设计合同中的单价是指包干设计费用,包括设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等,工程量按实际发生计算。单价不包括审图费用,图纸审核费用由发包人负责承担。
5、施工图晒图超过8份时,发包人应按实支付超出部分的晒图费用。
6、效果图费用另行结算。
第五条__设计费支付方式
设计费分阶段支付,具体金额和百分比根据项目协商确定。付款时间以双方协商确认为准,通常在每个阶段完成后进行支付。累计支付金额将在每个阶段完成后逐步累积。
金额百分比金额百分比
1定金40800.0040%合同签订____日内合同签订40800.0040%
2幕墙设计方案20400.0020%设计方案确认____日内图纸签字20400.0020%
3幕墙招标施工图20400.0020%施工图确认____日内图纸签字20400.0020%
幕墙施工招标结束后,中标公示之日起15个工作日内,发包人应一次性付清合同款项。
5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限,设计人交付设计文件时间顺延。
5.2设计图纸确定后,如未中标,设计人将免费提供3次现场服务,包括设计交底和竣工验收等。超出3次的现场服务,差旅费及服务费(每人每天1000元)等其他费用由发包人承担。
第六条__双方责任
6.1发包人责任
6.1.1甲方应按照本合同第二条的约定,在规定的时间内向乙方提交必要的基础资料和文件,并对资料的完整性、准确性负责。乙方应按时完成设计工作并不违反国家相关标准。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
6.1.3在合同履行期间,如果发包人要求终止或解除合同并且设计人尚未开始设计工作,则发包人已付的定金不予退还;若设计人已开始进行工作,发包人应根据设计人已完成的实际工作量支付相应的设计费用。如果工作量未达到一半,则支付已进行阶段设计费用的一半;若工作量超过一半,则支付已进行阶段设计费用的全部金额。
6.1.4发包人应当按照合同约定支付定金,设计人收到定金后即可开始设计工作。如果未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开始时间,并相应延迟交付设计文件的时间。
6.1.5发包人应按照本合同约定的金额和日期向设计人支付设计费。
6.1.6当发包人要求设计人在合同规定的时间之前交付设计文件时,必须经过设计人的同意。此时,设计人不得受到严重背离合理设计周期的影响。同时,发包人应支付赶工费作为补偿。
6.1.7发包人应为派驻现场的设计人员提供适宜的住宿和办公场地,并提供必要的劳动保护装备,以确保他们能够安全舒适地开展工作。
6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责提供。
6.2设计人责任
6.2.1设计人应当遵循国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计工作,按照合同第三条规定的要求,按时提交设计文件。设计文件应当符合相应的质量要求,设计人对所提交的设计文件质量负有责任。
6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。
6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。
6.2.4设计人对设计文件中的遗漏或错误负有责任进行修改和补充。
6.2.5设计人应在交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查工作,并根据审查结论负责对设计文件进行必要调整和补充,以确保设计方案符合相关标准和要求。设计人应在合同规定的时间内交付设计文件,以便项目能在一年内开始施工。如果项目在一年内未开始施工,设计人仍应承担设计交底、处理设计问题和参加竣工验收的责任,并可以与发包人商定适当的咨询服务费用。
6.2.6在上述工作完成后,合同履行完毕。
第七条保密
双方应当尊重并保护彼此的知识产权,未经对方书面同意,任何一方不得擅自修改、复制或向第三方转让对方的资料及文件,也不得将其用于本合同项目范围之外的其他项目。如有违反,责任方须承担一切由此引起的后果,并承担相应的赔偿责任。
第八条争议
在建设工程设计合同执行过程中,如双方发生争议,双方应当及时协商解决。如果协商不成,双方可以寻求当地建设行政主管部门进行调解。如果调解无果,双方可以向设计人住所地人民法院提起诉讼解决争议。
第九条合同生效及其他
9.1双方应当在不可抗力或其他不可抗拒的原因导致合同无法履行时,及时协商解决办法。
9.2本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,双方各执贰份。
9.3合同生效后,双方认为有必要的情况下,应按照项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,并到工商行政管理部门进行鉴证。双方在完成合同规定的义务后,本合同即告终止。
9.4双方的书面往来包括但不限于传真、电报、会议纪要等形式,均视为本合同的有效组成部分,具有同等法律效力。
9.5经双方协商一致,为了明确未尽事宜,特订立本补充协议,本补充协议与主合同具有同等效力。
发包人名称:________________设计人名称:________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
开户行:_____________________开户行:_____________________
账号:_______________________账号:_______________________
电话:______________________电话:______________________
传真:______________________传真:______________________
日期:______________________日期:______________________
发包人:_______________________
设计人:_______________________
双方经协商一致,委托设计人承担______工程设计任务,项目位于______地点。为了共同完成项目,特签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1委托设计人制作设计方案的委托书: 根据双方共同商定,甲方委托乙方设计制作项目的设计方案。本设计方案的内容、要求及进度安排如下: 一、项目名称:XXXXX 二、设计要求:根据甲方提供的需求,设计出符合甲方形象定位和市场定位的创意设计方案,包括但不限于logo设计、VI设计等。 三、提交时间:设计方案需在XX年XX月XX日前提交给甲方。 四、费用及支付方式:设计费用为XXX元,支付方式为XXX。 五、设计师权利与义务:乙方需对设计方案的原创性负责,并保证不侵犯第三方的知识产权。 六、甲方权利与义务:甲方有权对设计方案进行合理修改,但需尊重乙方的设计意图。 七、未尽事宜:如有其他未尽事宜,双方可协商解决。 委托方(甲方):(盖章) 委托方代表签字: 受托方(乙方):(盖章) 受托方代表签字:
2.2发包人提交的基础资料。
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________。
第三条合同文件的优先次序
本合同的各个文件应被视为相互解释的文件,若出现任何歧义或不一致,应根据以下优先顺序进行解释:
3.1合同书。
3.2中标函(文件)。
3.3发包人要求及委托书。
3.4投标书。
第四条好的,我将为您修改成原创内容。 合同项目的名称为“智慧城市大数据中心建设项目”,项目规模为1000平方米,分为设计阶段和施工阶段。投资额为500万元,设计内容包括数据中心布局设计、机房空调系统设计、供电系统设计、网络通信系统设计等。
___________________。
第五条好的,以下是修改后的原创内容: 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间包括但不限于公司品牌标志、相关文字内容、产品图片、设计要求、设计风格参考等。具体的提交方式可以通过电子邮件、在线云端共享文件夹、即时通讯工具等进行。双方应在合作开始前明确提交资料的时间要求,并在合作过程中保持及时沟通,确保设计工作顺利进行。
___________________。
第六条设计文件的交付方式包括电子文档和打印版,电子文档将通过邮件等方式发送给发包人,打印版将通过快递寄送。设计文件的地点和时间可以根据双方协商确定,一般可以选择在发包人办公地点或者双方商定的地点进行交付,时间也可以在双方方便的时间段内进行安排。
___________________。
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费标准和计算方式遵循国家和地方相关规定,若没有相关规定,则由双方协商确定。
7.2双方在初步设计审批后,将按照批准的初步设计概算核算设计费用。如果在工程建设期间出现概算调整的情况,设计费用也将相应调整。
第八条支付方式
8.1合同生效后的第三天内,乙方应支付设计费总额的20%作为定金,支付金额为_______________万元(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交完设计文件后三天内,发包人应支付设计费总额的30%,金额为10万元;随后,发包人需根据设计人完成的施工图工作量比例,分期分批支付总设计费的50%,合计15万元,待施工图完成后立即结清设计费,无需留下任何尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;若发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在双方签订正式合同之前,发包人已经同意设计人为其提供的各项设计服务,并同意支付相应的设计费用。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4根据合同规定,发包人需支付设计定金作为开工的标志。若未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开展,并交付文件的时间将相应延迟。
9.1.5根据本合同约定,发包人应按时支付设计费,并且每逾期支付一天,应支付金额的千分之二作为逾期违约金,同时设计人提交设计文件的时间顺延。如果逾期超过30天,设计人有权暂停下阶段工作,并书面通知发包人。如果发包人的上级或设计审批部门未批准设计文件或项目停缓建设,发包人仍应支付应付的设计费用。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为派驻现场的设计人员提供必要的工作、生活和交通便利条件,同时提供必要的劳动保护装备,确保他们的工作环境安全。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由客户负责提供。
9.1.9本项目将承担外国专家来设计人办公室工作的接待费用,包括传真、电话、复印、办公用品等费用。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应当根据国家相关技术规范、标准以及合同约定,进行设计工作。设计人应当按照合同规定的时间和份数,向发包人提交符合要求的设计文件。设计文件应当符合相关质量要求,设计人对提交的设计文件质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责审核外部商家提交的设计资料,协调处理与设计相关的事务,确保合同约定的设计工作顺利进行。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。如果设计人因设计错误导致工程质量事故造成损失,除了采取补救措施外,还应当减免相应损失部分的设计费用,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定,不得低于造成损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,如果设计人要求终止或解除合同,设计人应当返还发包人已支付的定金的两倍。
9.2.7设计人交付设计文件后,应按规定参加上级的设计审查,根据审查意见进行必要的调整和补充工作,确保设计方案符合相关标准和要求。设计人应在合同规定的时限内交付设计文件,以便项目能够按时启动施工。设计人还负责向发包人和施工单位进行设计交底,并在整个工程周期内处理与设计有关的问题,包括但不限于变更设计、解决施工中的设计疑问等。设计人还需参与项目的竣工验收工作。若项目一年内未开始施工,设计人仍需承担上述职责,可以向发包人适当收取咨询服务费,具体收费标准由双方商定。
第十条保密
双方应当尊重并保护彼此的知识产权,未经对方书面同意,任何一方不得擅自修改、复制或向第三方转让对方的资料及文件,也不得将其用于本合同项目范围之外的其他项目。如有违反,责任方须承担一切由此引起的后果,并承担相应的赔偿责任。
第十一条仲裁
在建设工程设计合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。当协商不能达成一致意见时,可请求当地建设行政主管部门进行调解;若调解无果,双方当事人可以协商选择具有资质的仲裁机构进行仲裁,如不能协商确定仲裁机构的,双方当事人可以向人民法院提起诉讼解决争议。
第十二条合同生效及其他
12.1双方约定,在需要设计人长期驻施工现场配合并解决相关问题时,应额外签订技术咨询服务合同,派遣专人协助解决现场问题。
12.2本合同项目的服务将从设计阶段开始,直至施工安装结束。
12.3在本工程项目中,设计人不应向特定的建筑材料或设备生产厂商施加偏好。发包人需要设计人在选择建筑材料和设备时进行合作,并在加工和订购时由发包人承担相应费用。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同范围外的额外工作或服务时,双方需另行签订协议并支付额外费用。
12.6双方如遇不可抗力因素导致合同无法履行时,应当立即就解决方案展开协商。
12.7本合同经双方签字盖章后生效,一式___________份,甲方__________份,乙方___________份。
12.8本合同生效后,双方应按照项目所在地省级建设行政主管部门的规定,进行备案手续;如果必要,双方可以到工商行政管理部门办理鉴证手续。双方在履行完合同规定的义务后,本合同即告终止。
12.9双方一致确认,通过传真、电报、会议纪要等方式进行的来往沟通,均视为本合同的有效组成部分,具有同等法律效力。
12.10经过双方充分沟通和协商,针对未尽事宜达成一致意见,特此签订补充协议,该补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包人名称:
(盖章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
项目经理:(签字)
砖所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
建设行政主管部门备案:
(盖章)
备案号:
备案日期:
(盖章)
法定代表人:(签字)
项目经理:(签字)
砖所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
鉴证意见:
(盖章)
经办人:
鉴证日期:
页面执行时间0.009143秒