合同编号：____________
工程名称：___________________
工程地点：___________________
(由设计人编填)
设计证书等级：_______________
发包人：_____________________
设计人：_____________________
签订日期：___________________
双方经协商一致，现委托设计人承担_______________工程设计，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》，建筑行业的发展和管理受到法律法规的严格监管。建筑法规定了建筑项目的规划、设计、施工、验收等各个环节的要求，保障了建筑工程的质量和安全。而《建设工程勘察设计市场管理规定》则规范了勘察设计市场的秩序，保障了勘察设计单位和人员的合法权益，促进了勘察设计行业的健康发展。
2.国家和地方有关建设工程勘察设计管理的法规和规章主要包括《建筑法》、《城乡规划法》、《建筑工程质量管理条例》等。这些法规和规章对建设工程的勘察设计、施工和质量管理等方面都做出了详细的规定，旨在确保建设工程的安全性、可靠性和质量。
3.建设工程批准文件。
第二条这份合同涉及的设计项目包括项目名称、规模、阶段、投资以及设计费等内容。具体详情请看下表。
序号
项目名称：XXX（待定） 建设规模设计阶段及内容估算总： 本项目的建设规模设计阶段涵盖了从初步构想到最终方案确定的全过程。在初步阶段，我们将进行市场调研、需求分析、可行性研究等工作，以确定项目的基本框架和方向。随后的设计阶段将包括项目定位、功能规划、建筑设计、景观设计等内容，力求将项目打造成具有创新性和可持续发展性的示范项目。最终阶段将进行施工图设计、预算估算、招投标等工作，确保项目按照计划顺利实施。 在规模设计阶段，我们将围绕项目的整体定位和功能需求展开设计工作，充分考虑项目的可行性、安全性和环保性，确保项目建设符合法律法规和相关标准要求。同时，我们将充分发挥团队的专业优势，结合最新的设计理念和技术手段，为项目提供高质量、创新性的设计方案。 总体来说，建设规模设计阶段及内容的估算将囊括项目从初步规划到最终设计确定的整个过程，确保项目能够达到预期的效果并顺利实施。
投资
(万元)费率(%)
估算设计费(元)
已完成修改，请查看： 建筑面积是指建筑物在地面上的投影面积，通常以平方米为单位。方案初步设计施工图是建筑设计的重要阶段，在这个阶段，设计师将根据业主的需求和规划要求，绘制出建筑的结构、布局和风格等方面的图纸，作为后续施工的依据。
第三条请提供给设计人员的相关资料和文件包括但不限于：项目需求说明、品牌标志、颜色和字体规范、参考图片、平面布局、内容文案、以及任何其他相关的资料和文件。
资料及文件清单 序号 文件名称 份数 提交日期 备注 请在下方列出所有需要提交的资料及文件，并填写对应的序号、文件名称、份数和提交日期。
第四条设计人员应向委托方提交的设计资料和文件包括但不限于：设计初稿、最终设计稿、设计草图、设计方案说明、设计元素素材（如图片、图标、字体等）、设计规范手册、原始设计文件（如PSD、AI等格式）、输出文件（如JPG、PNG等格式）、设计稿使用许可协议等。这些资料和文件的交付将确保设计项目的顺利进行并满足委托方的需求和要求。
资料及文件清单 序号 文件名称 份数 提交日期 备注 请在下方列出所有需要提交的资料及文件，并填写对应的序号、文件名称、份数和提交日期。
第五条 本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。
设计费支付方式及时间安排： 设计费总额将按合同约定的付款次序进行支付，付款金额为设计费总额的百分比。具体付款时间为合同约定的时间节点。
(由交付设计文件所决定)
合同签订后的第三天内需支付总金额的20%作为定金。
第二次付款
第三次付款
第四次付款
第五次付款
说明：在提交每个阶段的设计文件时，需要同时支付相应的设计费用。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
1.发包人责任：
(1)根据本合同第三条的规定，发包人应在约定的时间内向设计人提交相关资料和文件，并对其完整性、准确性和时限负责。发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。
根据合同规定，发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在双方未签订正式合同之前，发包人已同意设计人为其完成的所有设计工作，应按照约定的收费标准支付相应的设计费用。
(3)当发包人要求设计人提前交付设计资料及文件时，设计人若能够满足要求，发包人应根据设计人提前投入的工作量支付相应的加急费用。
(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
(5)发包人应当保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术的知识产权。未经设计人同意，发包人不得擅自修改、复制或向第三人转让设计人交付的设计资料及文件，也不得将其用于本合同以外的项目。如果发包人违反以上规定，将承担相应的法律责任，设计人有权向发包人提出赔偿要求。
2.设计人责任：
(1)设计人应当根据国家技术规范、标准、规程以及业主提出的设计要求进行工程设计，提交符合合同约定进度要求的设计资料，并对设计资料的质量负责。
(2)设计人采用的主要技术标准是：____
(3)设计合理使用年限为______年。
(4)根据本合同第二条和第四条规定的时间表和要求，承包人应按时提交所需资料和文件给发包人。
(5)设计人需按合同约定的时间节点提交设计资料及文件，并参加相关的设计审查。根据审查结果，负责对不超出原定范围的内容进行必要的调整和补充。若项目在一年内开始施工，则设计人负责进行设计交底，处理相关设计问题，并参与竣工验收工作。若项目在一年内未开始施工，设计人仍需承担上述工作，但需向发包人适当收取咨询服务费，费用由双方商定确定。
(6)设计人应当保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
1.在合同履行期间，如果发包人要求终止或解除合同而设计人尚未开始设计工作，发包人已支付的定金不予退还；如果设计人已经开始设计工作，发包人应根据实际进行的设计工作量支付费用。若设计工作量不足一半，发包人需支付该阶段设计费用的一半；若设计工作量超过一半，发包人需支付该阶段的全部设计费用。
2.根据本合同第五条规定，发包人应按约定金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应支付____%的逾期违约金。若逾期超过____天，设计人有权暂停下阶段工作，并书面通知发包人。若发包人的上级或设计审批部门未审批设计文件或项目停缓建设，发包人应按照第七条第一款的规定支付设计费。
3.设计人对设计资料及文件中的遗漏或错误负有修正和补充的责任。若因设计人员的错误导致工程质量事故造成损失，设计人应当除采取补救措施外，还应当免收直接受损失部分的设计费。对于造成严重损失的情况，根据实际情况和设计人员的责任大小，设计人应向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，一般为实际损失的一定比例。
4.由于设计师自身原因，导致按合同规定的设计资料和设计文件交付时间延误。根据合同规定，每延误一天，设计师应承担相应责任。
9.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
1.双方同意在需要时派遣专业人员到施工现场，协助配合并解决相关问题。双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同，明确派驻人员的工作内容、责任以及报酬等事宜。
2.为了确保人为本合同项目采用的国家或地方标准图的原创性，发包人将支付费用向有关出版部门购买原始标准图。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，
设计人另收工本费。
3.设计文件中应详细注明建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定特定的生产厂或供应商。如果发包人需要设计人协助加工订购，相关费用将由发包人承担。
4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，由发包人支付。
5.委托人可以要求设计人承担本合同约定范围之外的工作服务，需另行支付费用。
6.由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交____仲裁委员会仲裁;
(二)依法向____人民法院起诉。
8.本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。
9.本合同经双方签署，并在发包人向设计人支付定金后生效。
10.合同生效后，双方应按规定到项目所在地的建设行政管理部门备案。双方如认为必要，可到当地工商行政管理部门申请鉴证。当双方完成合同规定的义务后，合同即告终止。
11.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议、电子邮件、传真、电话确认等形式的文件，均为本合同的补充内容，具有同等法律效力。
12.其他约定事项：________________
发包人名称：___________(签章) 设计人名称：___________(签章)
法定代表人：___________(签章) 法定代表人：___________(签章)
委托代理人：___________(签章) 委托代理人：___________(签章)
住所：_________________________ 住所：_________________________
邮政编码：_____________________ 邮政编码：_____________________
电话：_________________________ 电话：_________________________
传真：_________________________ 传真：_________________________
开户银行：_____________________ 开户银行：_____________________
银行账号：_____________________ 银行账号：_____________________
行政主管部门备案：_________签证意见：(盖章)_____________
备案号：_______________________ 经办人：_______________________
备案日期：_______年____月____日 备案日期：_______年____月____日
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方承诺提供的资料必须具备高质量，不得随意更改。
2.我们将及时处理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.甲方在工程开工前，应组织相关施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应及时通知乙方参加竣工验收。
4.设计人员进入施工现场工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以便利。对于设计和施工过程中因技术特殊需要而进行的试验，所有费用应由甲方承担，包括试验费用以及因配合甲方前往外地而产生的差旅费。
5.甲方承诺必顼维护乙方的设计文件，未经乙方同意，不得擅自修改，复制，重复使用或扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
1.乙方需在合同签订后的30天内提交初步设计方案，60天内提交技术设计方案，90天内提交施工图设计方案。初步设计方案需提供3份，技术设计方案需提供2份，施工图设计方案需提供2份。如甲方需要额外文件或模型，乙方需另行收费。最终设计文件(包括概算、清单等)需在120天内提交完毕。
根据实际情况，大型建筑安装工程的设计可能需要分阶段进行。在具备设计条件时，甲乙双方可签订阶段设计合同，规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期。具体的合同内容和阶段设计要求详见附件(2)。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.经过上级主管部门审查后，根据原定任务书的范围，对初步设计进行了必要的修改。乙方需对这些修改承担责任。
4.设计单位应当配合所承担的建设项目进行施工前技术交底，解决施工过程中出现的设计问题，负责设计变更和修改预算，并参与隐蔽工程验收和工程竣工验收工作。
1.甲方如需对工程设计进行修改，应当提出书面请求，并经乙方同意后进行修改。双方协商确定修改后的设计文件交付时间。在修改过程中，如有返工情况发生，乙方有权按照实际返工修改工日进行计费。每工日的设计费用为__元，或按照设计阶段中返工的工作量百分比进行计算。
2.设计任务书如需重大变更或重新制定，须经双方协商并重新签订合同。对已经进行的设计费用支付，按照双方协商的方式进行结算。
3.甲方因特殊原因要求中途终止设计服务时，应当及时书面通知乙方，已支付的设计费用不予退还。双方应根据实际耗费的工时进行结算，支付相应的设计费用，并终止合同关系。
本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
1.在合理的工程投资控制范围内，如果乙方采用先进技术或合理建议成功节约了工程投资，甲方可以根据节约投资额的一定比例给予乙方奖励。
2.由于甲方未能及时提供完整的设计资料，导致乙方无法按时开始设计工作或需要进行设计修改，乙方除了可以顺延交付设计文件的日期外，还有权要求甲方根据实际损失的工作日增加设计费用。增加的设计费用将按照每日__元的标准进行计算。
3.甲方未按合同约定时间向乙方支付定金和设计费，根据银行规定的延期付款条款，甲方应向乙方支付违约金。
4.由于乙方未能按时交付设计文件，导致设计进度延误。根据双方协议，每延误一天，乙方需向甲方支付相当于设计费用的__%作为违约金（甲方有权从设计费中扣除）。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同履行过程中如发生争议，双方应及时沟通协商解决。若协商未果，双方属于同一部门的，可由上级主管部门进行调解；若调解无果，或双方不属于同一部门，则可向国家规定的合同管理机构申请仲裁，也可以选择直接向人民法院提起诉讼。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式四份，送发改委、建委等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：
设计单位(乙方)：
代表人：____
代表人：____
联系人：____
联系人：____
通讯处：____
通讯处：____
电话或电报：____
电话或电报：____
开户银行：____
开户银行：____
帐号：____
帐号：______
________年____月____日
1、在确定设计费用时，合同当事人应遵循以下原则：
首先，建设工程设计合同是双方自愿达成的有名合同，发包人和设计人在合同中应当尊重双方的意愿，包括设计费率的确认。根据《民法典》规定，合同当事人具有平等地位，应当遵循合同自由的原则，双方有权自主约定设计费率。工程设计收费标准及相关统一定额在实践中并非强制性规范，而是一种任意性规范，应当根据双方协商一致的原则确定。
其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费。这只是在无相应合同条款援引的情况下，用以解决纠纷的技术性手段。
2、定金既包括成约定金和解约定金的功能。当事双方如需对定金金额进行修改，须经双方同意且修改后的金额不得超过总设计费的20%。超过20%部分仅作为预付款，不能视为定金。若一方未能完全履行合同，则可按比例适用定金罚则。
3、设计人在确定项目使用年限时，需要注意其与土地使用年限的区别。
1 平等自愿
2 诚实信用
3 公共利益
4 法律约束力
页面执行时间0.008671秒