发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
经甲、甲乙双方经过协商一致，决定由乙方承担建造兰埔花园园林工程的委托，并达成以下协议：
一、工程内容：
包括我们公司负责设计和施工兰埔花园的园林建设、绿化工程以及其他相关工程内容（具体可参考附图）。
根据双方会审图纸要求和附后预算总表，我们将按照项目要求进行施工。包括但不限于项目名称、规格、数量、备注等内容，确保按照要求完成施工任务。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从2022年5月1日起至2022年6月30日止，共61个日历天。
2、在施工过程中，若因不可抗力因素如停水、停电、恶劣天气等情况影响工程进度，需经双方协商一致并经甲方书面确认，工期可相应顺延。
3、甲方因故未能按时移交施工场地，导致工期需要延长。
三、工程合同价款：
经双方协商，本合同约定的总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。如因施工过程中甲方要求增加工程内容，增加部分费用将按实际情况结算。
四、承建方式
甲方委托乙方承担水电工程和园林建设工程的包工包料任务。乙方要求在承包过程中保证工程质量、顺利验收、施工安全、工期合理、文明施工。
1、乙方应负责提供已确认的饰面样板，方可进行工程施工。
2、在施工期间，甲方将负责支付由乙方施工过程中产生的水电费用。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程完工后，甲方在工程竣工后的一周内支付给乙方工程合同总价款的20%，金额为人民币贰拾壹万陆仟元整。
4、工程竣工验收合格后的一个月内，甲方应当支付给乙方工程合同价款的10%，金额为人民币壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：
1、乙方必须严格按照甲方审核通过的设计施工图纸内容和要求，严格遵守园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方的监督管理。如果甲方发现乙方存在不符合施工图纸要求或违反操作规范的情况，甲方有权要求乙方进行整改和返工。由此造成的一切经济损失由乙方承担责任。
2、施工过程中必须认真记录每个步骤并及时完成隐蔽工程验收，确保工程质量。
七、工程竣工验收结算：
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任：
乙方应在规定的工期内按质量、数量和时间完成工程。如果工程延误，每延误一天将按照合同约定的标准进行相应的罚款；如果工程提前完成，将获得相应的奖励。如果工程延误是由于甲方的责任或不可抗力因素造成的，乙方应书面提出延期要求，甲方应在三天内书面确认是否同意工期延长。如果甲方未能按时支付款项，超过三天的期限，乙方有权停工或对已完成的工程进行围蔽处理，由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。
九、质保内容
质保内容将按照建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
园建工程、水电工程的质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为十二个月。绿化工程的保养期为十二个月，从竣工验收之日开始计算。保养期结束后，乙方应书面通知甲方进行接收。
十一、双方在施工中几项规定：
1、施工过程中，如果甲方需要对工程进行修改调整，应提前至少两天通知乙方，并向乙方提供修改书或修改图纸。如果乙方在施工过程中发现需要调整的地方，也应提前至少两天以书面形式通知甲方。经甲方和设计部门确认处理后，再进行相应的施工。
2、在施工期间，乙方必须高度重视安全生产，全面落实各项安全防范措施，确保施工过程安全顺利进行。乙方需承担起安全施工的责任，加强对施工人员的安全教育，引导他们自觉遵守法律法规，确保施工现场的安全生产。
3、甲方应在开工前三天内提供符合施工要求的场地给乙方，包括具备“三通一平”条件的场地、施工范围内的用水和用电位置、测量基线和水准点位置，并提供地下管网图。若甲方未能按时提供施工场地，乙方有权要求延迟施工工期。
4、甲方负责现场工地关系协调，以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6、工程完成后，乙方承担施工区域内的垃圾清理工作，确保施工现场清洁整洁。
十二、合同生效与终止：
本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。工程质保期满，甲方结清款项后，合同终止。
十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表：
委托代表：
签名：
签名：
签订日期：
甲方：
乙方：
根据双方友好协商的原则，甲方与乙方就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜达成以下合同条款，双方共同严格遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总量：。
二、工程运输运距、价格
工程期限为一年（晴天工作日）
内容：甲方委托乙方承担共同合法承包的土石方工程项目中的土石方装车运输任务，要求乙方将土石方运输至甲方指定的地点。
1、乙方的车辆为方正八轮车型（规格长宽高为m、m、m）。在装车过程中，若车厢被砸坏，由乙方承担修理费用。在倒运土石方时，如有超出车箱容量的石头无法倒下，将暂时停放在指定区域，甲方每小时补偿给乙方400元。
2、运输路线的运距以公里计算，每辆车的土石方起步单价是人民币元（起步里程为零公里），之后每增加一公里将额外收取元人民币。
3、车辆运输费用不包含任何税费，如有产生税费，应由甲方负责承担。
4、车辆在倾倒土石方时，如果发生危险倾斜或下沉等情况，甲方有责任提供铲车协助解决。甲方必须确保提供足够数量的装载机械，以免由于机械不足导致乙方车辆闲置。若因机械不足导致乙方车辆闲置，甲方需为每辆车每小时支付补贴。
三、甲、乙双方的权利和义务
1、付款方式：结算周期为一天，即每天进行一次结算。在第二天中午之前，甲方需结清当天的工程款并以现金支付，不得拖欠。若有拖欠情况发生，乙方有权停止工程并要求赔偿因此造成的经济损失。每台车每天补贴金额为元。
2、乙方车辆进场后，必须服从甲方管理，如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场，否则，乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
3、乙方在准备进场开工时，需要甲方提供协助安排车辆进场并提供租房住宿，同时甲方需要承担水电费用。乙方车队进场后，甲方可先提供油料，工程款中再扣除相应费用。
4、甲方需负责修建和养护运输道路，确保道路畅通。乙方车辆进场后，从每天第一个工作日起至月底，每天安排一个小时的运输时段；从月份开始，甲方将安排全天倩工作。若遇不可抗拒的自然灾害（如下雨、台风、地震），施工可暂停。
5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件，如被扣车罚款的一切费用由甲方负责，因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处，按合同执行每辆车赔偿元。
6、油价按现行市场价格下浮元/升由甲方提供或另行如超出保底价元/升，超出部分由甲方负责补偿。
7、在无特殊情况下，造成乙方车辆停工一天，甲方将按照乙方在场车辆的台数，每台每天赔偿一定金额。同时，对于停工期间的工作人员，每人每天将获得一定的生活补贴。
8、甲方承担石方爆破工作，确保每块石头爆破后重量不超过规定的公斤数，以免影响装车工作。此外，甲方还需承担虎头山（土头）地材管理费和满足村民的其他相关需求所产生的费用。
9、施工期间，如发生运输出现安全事故，由乙方承担全部责任，甲方仅负责协调解决，与安全事故无关。
10、乙方每辆车办理完入场手续后，需向甲方支付一定金额的入场费用，每辆车为壹仟元。入场费用将在车辆停留期间按比例逐步扣除。
四、特别约定：
乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除%作为工程款保证金，待工程结束一次性退清。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
年月日
年月日
委托人(以下简称甲方)：
居间人(以下简称乙方)：
甲、双方经过友好协商，达成本合同，遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定。
第一条甲方与乙方签订建设工程施工合同，现委托乙方提供居间服务。
第二条甲方与乙方签订本建设工程施工居间服务合同，自双方签署之日起生效。乙方应在甲方签订建设工程施工合同后三个工作日内，将建设工程施工合同的复印件一份交予甲方保存。双方确认，甲方签订建设工程施工合同即视为乙方已完成居间服务，甲方不得提出任何异议。
第三条甲方应当准确提供所需的服务和详实的信息，以便乙方能够提供有效的居间服务。
甲方应当向乙方提供与建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照副本、组织机构代码证书、法定代表人身份证明、甲方的施工资质证书等。乙方如需其他相关文件，应当书面通知甲方，甲方应当在收到通知后尽快提供，且一般不超过三个工作日。
第四条乙方在本次交易中的居间费用为10万元人民币。
第五条甲方同意支付乙方居间服务的报酬，具体支付方式如下。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条甲、双方承诺对于本合同涉及的一切信息保密，不得向任何第三方透露。如有违反，泄露方需支付违约金人民币三万元，但乙方为完成居间服务或经甲方书面授权的情况除外。若根据国家法律、法规或相关国家机关的要求提供本合同内容，应按规定执行。
第六条双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向乙方所在地的人民法院提起诉讼解决。
第七条双方如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条本协议共有两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
日期：
甲 方：
乙 方：
甲方委托乙方负责土石方工程，包括挖土、填土、石方爆破凿除、外运等工作。双方经友好协商，达成以下协议：
第一条 工 程 范 围
根据甲方提供的地质勘探资料、原始地形地貌和自然地面标高图，以及场地内的设计标高施工图（设计标高指室外地面的设计标高），进行地面设计标高以上的挖土和运输（包括石方爆破和凿除），以及地面设计标高以下的填土和夯实。
第二条 施 工 内 容
一、除了清运地表青苗、杂物和垃圾外，还包括挖土(或进行石方爆破、凿除)、修整边坡(如果需要)、装卸、运输等工作。同时，乙方需要自行确定红线内土方平衡调配施工方案，实施高挖低填、分层摊土(包括人工摊土)、分层碾压(或夯实)、平整等工作。多余的土壤和爆破后产生的石头块或石渣需要运输至红线外的弃土石堆放点。
二、工作区内临时道路需要进行修理、维护时，包括铺设防滑和防陷材料。在进行场内土石方施工期间，需要确保良好的排水系统。
第三条 单价、总价、结算
一、综合包干单价：
1、挖(爆破)土石方(含红线内运输回填压实)：16元/立方米
2、剩余土石方(挖或爆破)外运红线外：21元/立方米
综合包干单价不分土壤(淤泥)及岩石类别，不分含水率(干湿程度)，不论挖填土和石方爆破凿除深度(高度)、不分运距，以及现场地表地下的实际情况，均按第二条施工内容，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金以及有关部门收取的渣土垃圾处理费等，并已充分考虑了必要的施工措等费用增加及所有不可预见费用(含风险包干费)在内，综合单价一次包干，结算时不作调整。
二、合同总金额人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟柒佰肆拾捌元捌角整(￥：1939748.8元)
挖(爆破)土石方量的计算原则是根据项目的现场地形地貌情况和设计要求，通过对原地形地貌标高图和施工后设计标高图的比对，计算出挖(爆破)土石方量。在计价过程中，仅考虑挖(爆破)土石方和红线范围内土石方的平衡量，剩余的外运土石方量才会被纳入工程量计算范围。回填土石方不被计算在工程量内，因为包干单价已经综合考虑了这部分费用。
三、结算
l、结算总价原则上同合同总价不变，除非发生以下情况才可进行调整。
A、当设计标高发生变更。
B、土石方运出红线外。
C、甲方提供的原地形地貌标高图，乙方进场施工时甲乙双方和勘测单位联合重新测量核对标高确实存在差距的。
D、乙方不全面履行合同。
2、如因工程设计变更（标高发生变化）或剩余土石方运出红线外而产生额外费用，按照实际发生的土方体积乘以约定的综合包干单价计算，从而确定合同调整价。
3、竣工验收合格后，由乙方负责编制结算书并提交给甲方审核。
4、乙方在投标和签订合同之前已经对施工现场进行了认真详细的实地勘察，对各种费用和风险也进行了充分的考虑。因此，无论实际情况如何，乙方均不会提出签证增加工程费用或调整综合包干单价的要求。
5、结算时提交竣工结算调查审批表。
第四条 工 期、质 量
一、日历工期总天数： 天。开工时间以甲方通知为准。
二、挖土质量和石方爆破凿除要求
l、控制挖掘和爆破作业时，应尽量避免对设计标高以下的土壤或岩石造成干扰和破坏。
2、在处理异常地段时，应该采取可靠的措施，以确保边坡不会发生塌方。
3、地面平整后应当符合设计标高要求，确保整体平整度和水平度达到相关规范要求。
4、疏土和石方爆破凿除后的边坡必须保持平整，如果未能达到平整要求，乙方需承担额外的边坡修整费用。
三、填土质量要求
1、填土密实度应达到90%以上。每层施工完成后，应进行密实度检验。如果密实度没有达到90%，则需进行补夯碾压处理，直至达到要求后方可进行上一层回填。
2、在填土之前，必须清理洼坑内的杂物和淤泥，确保没有积水残留。
3、填料采用粘土，其中不含超过8%的碎石、草根和树木。
4、人工蛙式夯实土方工程时，每次夯实的厚度一般控制在20-30厘米左右，每层夯实一般需要进行3-4遍。而采用机械碾压的方式进行夯实时，每次夯实的厚度通常在30-50厘米之间，需要进行6-8遍的夯实过程。
四、其他技术要求按《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83执行。
第五条 工 程 款 支 付
1、甲方不支付工程预付款。
2、完成工程总量的20%时，支付合同总价的15%。
3、合同总价的40%将在工程量完成50%时支付。
4、完成80%的总工程量时，支付合同总价的60%作为进度款。
5、工程全部完工后，支付至合同总价的80%。
6、验收合格后，双方办理结算手续，结算价确定后，在壹个月内付清工程款至95%，余下工程款5%的质量保证金壹年内付清。
第六条 双方的责任、义务
一、甲方的责任、义务
1、向乙方提供地下管线、临近构筑物等地下情况资料。
2、进行技术交底，提供施工图，指定水源、电源接驳点。
3、负责与设计单位及其它单位进行联系，协调有关事宜。
4、提供测量过的地形地貌数据、自然地面标高图，以及地面设计标高的施工图。
5、对施工进度及质量进行监督检查。
二、乙方的责任、义务
1、编制施工组织设计、土方平衡调配施工及现场排水组织方案，报甲方审核。
2、甲方负责办理爆破等必要的施工手续。严格按照国家相关法规要求，并遵守《爆破安全技术操作规程》进行作业。
3、在施工过程中，必须遵守监理和甲方现场工程人员的指导，配合完成护坡施工工作，确保在挖土过程中不会出现塌方情况。
4、对工程质量、进度、安全负有全部责任。
5、指派现场代表按时参加工程例会，接受甲方的监督、检查和工作安排。
6、严格按批准后土方平衡调配施工方案进行施工。挖土过程中出现异常地质情况，应及时通知甲方。
7、除红线场内土石方平衡调配外，多余的土石方(含地表青苗、杂物及垃圾等)乙方必须将其运至红线外，自找丢弃场地，运输中如果造成道路污染，责任自负，费用自理。
8、甲方移交施工场地给乙方后，乙方应对场地进行全面负责。若因非政府原因（例如当地居民或闲杂人员的干扰）或非甲方指令导致施工工期延误和财产损失，均由乙方承担责任。
9、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及读者论坛变更等)，如乙方拒绝完成或不能按约定完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加15%)的管理费)从乙方当期工程款中扣出，影响工期的责任由乙方负责。
10、制定合理的土石方平衡调配施工方案，以确保施工现场安全、保持施工秩序、保障交通畅通。
1l、在进行施工过程中，如果不慎损坏了他人的建筑产品或其他物品，施工方需要承担相应的赔偿责任，应当按照损坏物品的实际价值进行赔偿。
12、乙方如发生员工工伤事故或因乙方行为造成他人受伤的情况，应承担全部责任并赔偿因此产生的经济损失。
13、施工过程中，因乙方原因，附近住户投诉，造成城管、交警、环保或其它政府部门干预施工相关事宜，乙方全权处理，并承担相关费用。
14、施工前必须办理报批手续，并自行承担相关费用。
15、乙方必须遵守甲方制定的施工现场管理规定。
16、乙方接到开工令3天内，若不能按投标时的机械台班和数量进场施工，没拖延一个台班罚款1000元;经书面要求改正后，7天仍无实质性改进的，甲方有权单方面解除合同。乙方接到书面通知三天内必须无条件退场，并接受其它违约条款的处理。
17、工程竣工验收后，如果符合合同验收要求，乙方不得以经济纠纷为由拒绝交付工程。
18、竣工时，必须对场地进行5米×5米方格网的标高测量验收，并制作竣工图。如果发现标高未达设计要求，必须进行整改直至符合要求为止，否则甲方将不予验收和结算。
19、只有当红线内填方区压实平整达到设计标高后不需要土石方，挖方区内的土石方才可运至红线外。
第七条 处罚
一、甲方有权根据本合同约定，对乙方进行罚款。乙方触犯以下情形之一时，甲方可处以罚款，但罚款总额不得超过合同总价的20%。
1、如果未能按照约定时间提交施工组织设计、土石方平衡调配施工方案给甲方，根据合同总价的1%进行罚款。
2、未经批准擅自调配土石方平衡施工方案的，按照合同总价的1%进行罚款。
3、清除红线范围外的杂质土或石块，并保证不会对甲方造成任何经济损失，若有损失由乙方承担全部责任。
4、如有违反甲方合理安排或未经允许在设计标高以下进行挖土的情况发生，按照合同总价进行罚款，罚款比例为1%。
5、未按照甲方要求或合同规定按时完成任务，导致工程进度延误，延误一天将按照合同总价的0.5%进行罚款，延误时间越长，罚款金额将逐日递增。
6、经整体工程交付验收后，若因回填土密实度不足导致地面下沉，进而引发上部构筑物损坏的情况发生，乙方将自行承担整改费用，同时质保金将被没收。
7、乙方不能全面履行或不能履行合同时，甲方有权扣除部分或没收履约保证金。
二、任何一方单方面终止合同即视为违约，违约方应依据实际情况赔偿对方因此造成的损失，并支付合同总价30%的违约金。
第八条 履 约 担 保
乙方在签订合同之前应向甲方缴纳人民币壹拾贰万元整作为合同履约保证金。工程完成至总工程量的50%时（无违约），将退还50%的履约保证金，不计利息。合格验收后（无违约），在10个工作日内一次性退还剩余的保证金，不计利息。
第九条 其 它
一、双方如有任何未尽事宜，应当通过友好协商的方式解决。若无法达成一致意见，可向项目所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。
二、甲方须在工程完工后，按照合同约定将工程款汇入乙方指定的银行账户。
二、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
页面执行时间0.009631秒