迷鹿范文网 合同范本 建设工程合同

建设工程合同反诉状(精选3篇)

发布时间:2024-10-09  (7104字)

建设工程合同反诉状 篇1

  合法的建设工程合同

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  一、承包项目:平顶山市某楼盘及其室外管网道路工程技术资料

  二、承包方式:

  1、1、房屋的面积是________平方米,价格为________元。2、总建筑面积为:________,售价为:________元。大写:________元。

  2、室外管网定价包干价款为:。

  3、合计:合同总价款为:(大写:)。

  三、合同工期:本合同工程的工期为从开始日期至结束日期。

  四、付款方式

  1、甲方每月应支付给乙方工程资料费用为2000元整。若甲方在资料费支付条件达成后___日内未能支付,乙方有权停止工作并解除合同。

  2、若甲方未能按时完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同规定的工期内完成竣工备案,从而导致工程合同延期,那么在延期的每个月里,甲方需要向乙方支付工程资料费用20.00元(大写:两千元整)。若延期时间不足15天(包括15天),则按半个月计算;若延期时间超过15天,则按一个完整的月计算。

  五、工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案等工作范围,是指对工程项目的施工过程中产生的各类技术资料进行管理和记录的工作。这些资料包括施工图纸、设计文件、施工日志、验收报告、材料清单等。通过对这些资料的系统化管理,可以确保工程施工按照设计要求进行,并为工程质量的控制、验收和后期维护提供重要依据。

  六、甲方提供的办公用品包括但不限于电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒。而资料软件则由乙方承担提供。

  七、工作分工

  乙方应确保填写、整理资料与工程进度同步,确保在工程竣工验收前及时完成组卷和预验收工作。

  ①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料的、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

  ②资料编制填写的责任划分如下:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中涉及技术要求和方案要求的内容由甲方工程师负责编制;而所有报验表、检验批表、验收表、统表等文件则由乙方负责填写。

  ③资料签字应由乙方负责人亲自与相关人员签字,以确保与工程进展同步。

  ④乙方将负责整理和归档所有分包工程技术资料。在收集、检查和验收分包工程技术资料的过程中,乙方将承担全部责任,并确保资料的准确性和完整性。

  八、在合同履行期间,乙方进入施工现场时必须佩戴符合安全标准的安全帽,并按指定的通道行走,以确保施工现场安全,预防人身伤害事故的发生。

  九、本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

建设工程合同反诉状 篇2

  深圳市建设工程合同书

  工程名称:__________________________________

  工程地点:__________________________________

  合同编号:__________________________________

  由设计人编填)

  设计证书等级:______________________________

  发包人:____________________________________

  设计人:____________________________________

  签订日期:__________________________________

  深圳市规划与国土资源局监制

  发包人:____________________________________

  设计人:____________________________________

  发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同依据下列文件签订

  1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

  1.2建设工程质量管理的重要性不言而喻,为了保障建设工程的质量和安全,我国颁布了《建设工程质量管理条例》。该条例规定了建设工程质量管理的基本要求,包括建设单位应当依法组织实施工程质量管理,施工单位应当按照设计文件和相关标准规范施工,监理单位应当对工程质量进行监督检查等内容。 此外,《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》也是建设工程领域的重要法规。前者规定了勘察设计单位应当具备的资质条件和管理要求,以及勘察设计文件的编制、审查等程序;后者则规定了勘察设计市场的准入条件、竞争规则和监督管理措施,促进了勘察设计市场的规范运作和健康发展。

  1.3《深圳市城市规划条例》、我无法提供对《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的修改。如果您需要帮助修改其他内容,请随时告诉我。谢谢!。

  1.4建设工程的勘察设计管理涉及国家和地方的相关法规和规章。

  1.5建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目的内容

  2. 工程名称:__________________________

  2.2设计指标

  建设用地面积

  建筑总面积

  规定建筑面积

  建筑高度或层数

  建筑覆盖率

  第三条好的,以下是修改后的内容: 发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 请将下面这段内容修改成原创内容,

  序号,资料及文件名称:公司年度财务报告 文件编号:2021-002 份数:3份 提交日期:2022年3月1日 有关事宜:提交公司2021年度财务报告,供审阅和备案。

  我无法提供对《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的修改。如果您需要帮助修改其他内容,请随时告诉我。谢谢!

  第四条设计交付物通常包括但不限于以下内容: 1. 最终设计作品的源文件,如PSD、AI等格式; 2. 高清晰度的输出文件,如JPG、PNG等格式; 3. 设计过程中的草图、草图、颜色样本等创意稿; 4. 字体文件和配色方案; 5. 设计作品的使用指南或品牌标准手册; 6. 其他任何与设计项目相关的文件和资料。

  序号

  资料及文件名称

  份数

  提交日期

  有关事宜

  第五条本合同设计收费估算为【具体金额】元人民币。设计费支付进度详见下表。

  付费次序

  占总设计费%

  付费额(元)

  付费时间(由交付设计文件所决定)

  第一次付费

  xx年限为__________________年。

  6.2.4根据本合同的规定,设计人应按照约定的内容、进度和份数向发包人提交所需的资料和文件。

  6.2.5设计人应在交付设计资料及文件后,按规定参加相关的设计审查,并根据审查结果负责对不超出原定范围的内容进行必要调整和补充。设计人应按合同规定的时间交付设计资料及文件,若项目在一年内开始施工,则负责向发包人和施工单位进行设计交底、解决相关设计问题并参加竣工验收。若项目一年内未开始施工,设计人仍应承担上述工作,但需根据所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,具体收费标准由双方商定。

  6.2.6设计人应当保护发包人的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条违约责任

  7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  7.2根据本合同的规定,发包人应按时向设计人支付设计费用,逾期支付的,每延迟一天需支付金额的千分之二作为逾期违约金。若超过30天仍未支付,设计人有权停止下一阶段工作,并书面通知发包人。若发包人的上级部门或设计审批部门未批准设计文件或项目停止建设,发包人也需按照合同第7.1条的规定支付设计费用。

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.

  7.4由于设计人未能按时交付设计资料及设计文件,导致延误,根据本合同第四条规定,设计人应每延误一天,扣除该项目应收设计费的千分之二作为违约金。

  7.5合同生效后,若设计人提出终止或解除合同,设计人应当双倍返还已支付的定金。

  第八条其他

  8.1双方若需要在施工现场配合并解决相关问题,发包人应安排设计人员驻场,并另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

  8.4根据委托设计配合引进项目的要求,设计人员需参与从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的全过程。设计人员的出国费用,除制装费外,其他费用应由发包人支付。

  8.5发包人委托设计人承担本合同范围之外的额外工作或服务,需另行支付费用。

  8.6双方应当在不可抗力事件发生时,立即协商解决措施。

  8.7双方如发生本合同纠纷,应首先通过友好协商解决。协商不成时,可请求当地建设行政主管部门协助调解;若调解无果,双方当事人同意提交______仲裁委员会仲裁。合同未约定仲裁机构,且未达成书面协议的,可向人民法院提起诉讼解决纠纷。

  8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。

  8.9本合同经双方签字并支付订金后生效。

  8. 10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  8.11双方同意,对于本合同未尽事宜,可以签订补充协议。任何补充协议、以及双方认可的书面、电子邮件、传真或口头沟通内容,均构成本合同的一部分,具有同等法律效力。

  8. 12其它约定事项:_______________________________

  发包人名称:______________设计人名称:_______________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______

  委托代理人:(签字)______委托代理人:(签字)_______

  住所:____________________住所:_____________________

  邮政编码:________________邮政编码:_________________

  电话:____________________电话:_____________________

  传真:____________________传真:_____________________

  开户银行:________________开户银行:_________________

  银行帐号:________________银行帐号:_________________

  建设行政主管部门备案:____鉴证意见:_________________

  备案号:__________________经办人:___________________

  备案日期:____年___月___日鉴证日期:_____年___月___日

建设工程合同反诉状 篇3

  外墙粉刷合同  发包方(甲方):__________________________  承包方(乙方):__________________________  根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议:  

  一、 工程概况:  

  1、 工程项目:甲方房屋外墙粉刷  

  2、 工程地点:构皮滩街上向东路  

  二、工程内容及单价  

  1、甲方需要对房屋靠街一面的瓷砖进行重新处理,要求将瓷砖全部敲掉并清除干净,然后用水泥重新铺设。此项工程共计1800.00元。  

  2、房屋后面铺设了水泥地面,每平方米的铺设费用为15.00元。  

  三、甲方提供粉刷所需的材料,包括水泥、细沙等。乙方负责组织工人施工和自备施工工具等,包工不包料。  

  四、 工程质量要求  

  1、将靠街一面的瓷砖全部拆除,包括原先使用的水泥灰浆一并清除。  

  2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准,即表面平整度、色泽均匀度、附着力等指标均符合相关要求,与周围房屋外墙清光质量相当。  

  五、安全文明施工要求  

  1、乙方在进行施工时,必须严格遵守国家相关安全操作规范和文明施工条例,确保施工过程安全有序。  

  2、在施工期间,乙方必须严格执行安全施工规定,并采取必要的安全保护措施。如果由于乙方自身设备故障、安全措施不到位、作业不规范等原因导致作业人员或其他人员受伤、设备损坏等情况发生,乙方需承担全部责任,与甲方无关。  

  六、工期  由于锑瓷砖一面是街面,一个门面是甲方的副食店,另一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的影响,故在开工之日起____日内  (特殊天气如下雨不能施工除外)必须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延____日,按工程总造价(1800.00元)的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光,时间不计。(附开工时间:________年____月____日)  

  七、双方责任:  甲方:  

  1、按时提供所需材料。  

  2、为乙方提供电源、水源等。  

  3、在工地周围张设警示线,警示路人不要靠近施工区域。乙方:  

  1、遵循国家相关规定,严格把关工程质量,确保施工验收符合标准要求,保障工程质量符合规范标准。  

  2、如若发生工程质量问题导致需重新施工,从而延误工期和浪费材料等损失,责任由乙方负担。  

  3、请妥善保管好您的工具,如果工具丢失将由您自行承担责任,与我们无关。  

  八、双方同意在未涉及条款的情况下,通过协商解决任何可能出现的纠纷或争议。  

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方代表人签字盖章后生效。甲方:乙方:________年____月____日

建设工程合同反诉状(精选3篇) 相关内容
本合同旨在规定双方就车辆合伙经营运输事宜达成协议,包括合作方式、权利义务、分成比例等内容。详情请查阅合同全文。
本合同规定了水泥的运输细节,包括运输方式、运输费用、责任分担等内容。详细阐述了双方的权利和义务,保障了双方的合法权益。
本实习报告详细介绍了我在保险公司实习的经历和收获,包括实习期间参与的项目、所学到的知识和技能,以及对保险行业的理解和认识。通过实习,我深入了解了保险公司的运作模式和业务流程,提升了自己的专业能力和职业素养。这份报告将分享我在实习过程中的体会和感悟,希望能对其他同学在保险行业实习或就业有所启发和帮助。
这是一份关于会计类实习报告的范文集合,内容涵盖了实习报告的写作要点、结构、格式等方面的内容。如果您需要参考会计类实习报告的范例或者指导,可以阅读这个以获取更多信息。
物业工程部2024年个人年终工作总结,包括工作内容、成绩与反思。
这是品质部总检员对过去一年工作的总结,总结了工作中的成就、挑战和经验教训。涵盖了品质部总检员的工作职责和工作内容,以及对未来工作的展望和规划。
一年级班主任个人工作总结范文,包括一年级班主任个人工作总结的写作思路、内容安排、注意事项等方面的内容。
小学一年级班主任在过去一年的工作总结,包括班级管理、学生教育、家长沟通等方面的工作经验和收获。
这是一篇关于银行实习报告的集锦,内容涵盖了实习经历、工作感悟、职责任务等方面的介绍。报告中还包括了实习期间所学到的知识和技能,以及对银行行业发展趋势的分析和展望。通过这些内容,读者可以了解到银行实习的具体内容和意义,为将来从事相关工作提供参考和启示。
本报告是关于教师实习的详细情况和经验总结。报告内容包括实习地点、实习时间、实习任务、实习收获等方面的介绍。通过本报告,读者可以了解到实习教师的工作内容和实习过程中所面临的挑战与收获。
小学学校领导述职报告范文,内容主要包括小学学校领导在工作中的表现和成绩,以及对学校未来发展的展望和规划。报告中可能包括领导个人的工作经验、教育理念、工作成果等内容。
副校长述职报告模板包括了述职报告的基本要素、写作方法和注意事项等内容,帮助副校长准备并撰写述职报告。

页面执行时间0.016385秒