委托方（甲方）：___________________
承接方（乙方）：___________________
根据甲乙双方的意愿，为了达成合作目的并共同遵守相关法律法规，甲方委托乙方承担室内装饰设计任务。经过友好协商，双方达成如下协议，包括本合同及所有附件和补充合同。
一、甲方委托乙方按照以下第?种方案承担室内设计服务：
1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，位于_________________，户型为______，设计用途为______，总面积约___________平方米。设计费用按照使用面积来计算。
2.甲方委托乙方进行位于某地的公共空间室内设计，具体地址为____________，设计用途为_________，建筑面积约为__________平方米。设计费用按照建筑面积计算。
二、甲方委托乙方承担室内设计工作，按照每平方米设计费为_________元的标准，收取设计费总计人民币_________元。
三、甲方应在签订合同之日支付首期设计费的_____%作为预付款，并与乙方商定上门测量的具体时间和地点。乙方在完成测量后的_________天内提交初步设计方案，包括平面布置图、顶面布置图和局部效果图各一份。
四、双方经过充分沟通后，就乙方完成的初步设计方案达成一致意见，并填写了方案进程表（具体内容见附件），双方已确认签字。甲方应在确认设计方案后支付设计费的余款，乙方应在接下来的_________年_________月_________日至_________年_________月_________日共_________天内完成装潢设计图及施工图纸的工作。
五、甲方支付的设计费用仅包括室内装饰设计，不包括建筑主体结构的变更设计。如果甲方需要对建筑主体进行变更，增加房屋承载负荷，必须由具备相应资质等级的设计单位出具施工图，并经过物业及相关部门书面同意后方可进行室内装饰设计。
六、双方需在图纸完成后进行确认。如有需要修改，应双方协商后再进行修改。修改完成后，乙方填写方案进程表，由双方签字确认。若甲方要求修改图纸，双方需重新确定修改后的完成时间。
如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。
七、双方在确认设计方案和图纸后，甲方需在图纸上签字认可，乙方则需要将完整的图纸交予甲方，并办理相应的交接手续。
八、在施工过程中，乙方应派遣专业设计师亲临现场进行放样和施工方案交底，并确保至少进行三次现场指导，以保证施工达到预期的设计效果。
九、违约责任
1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的_____%的违约金。
2.甲方有权解除合同的情形包括但不限于：乙方未能按时完成设计图且延期时间超过21天；在此情况下，乙方应当返还甲方已支付的设计费用，并支付给甲方设计费总额_____%的违约金。
3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的_____%的违约金。
4.乙方完成初步设计方案后，若甲方不愿继续合作，乙方有权保留已收取的设计费用，但需交付给甲方一份平面布置图、一份顶面布置图和一份手绘局部效果图作为设计成果的展示。
十、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向__________市室内装饰行业协会申请调解或向__________消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以采取以下第_________种方式解决：
1.向上海_____委员会申请_____。
2.向人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。合同包括合同附件、补充协议等文件。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
___________年________月________日___________年________月________日
单位级别编号：_____________
工程名称：______________________________________
工程编号：______________________________________
合同编号：______________________________________
发包人：________________________________________
设计人：________________________________________
甲方与乙方经协商一致，就设计项目达成以下合同条款：
第一条 合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家和北京市对建设工程的勘察设计管理制定了一系列法规和规范性文件，以确保建设工程的质量和安全。这些文件包括《建筑工程勘察规范》、《建筑工程设计规范》等，其中规定了建设工程勘察设计的基本要求和程序，以及相关的监督管理措施。同时，还有《建设工程质量管理条例》、《北京市建设工程施工安全管理条例》等法规，对建设工程的质量和安全进行了具体规定和要求。这些法规和规范性文件的实施，有利于提高建设工程的质量，确保工程的安全进行。
1.3建设工程批准文件。见附件一。
1.4城市规划管理部门经过审查后，已批准相关文件。
第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1甲方委托设计方进行某工程项目的设计，涵盖项目的可行性研究报告、设计任务书、中标标书和设计方案等内容。具体项目包括各专业设计，如建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、电气设计等。双方可根据具体需要约定补充内容，如结构形式、工艺、施工方法等特定要求。
2.2设计人根据发包人提供的设计要求，完成了设计资料，详见附表一。设计人提交的设计文件详见附表二，设计涉及的阶段、规模、投资情况请参考附表三。
第三条 设计收费及支付办法
3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。委托人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为根据具体情况协商确定。
3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。
3.3设计人提交初步设计文件后，发包人应当在收到文件后的三个工作日内向设计人支付应付设计费总额的30%作为首次付款（不含定金）。
3.4设计人提交施工图设计文件时，应按照双方商定的设计费用标准，发包人需在规定时间内结清全部设计费用。
3.5采用新技术、新工艺、新设备、新材料有助于提高建设项目的经济效益、环境效益和社会效益。在此情况下，发包人和设计人可以协商确定收费额，最高可上浮25%。
3.6设计周期超过12个月时，设计人与发包人可协商根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，具体金额与时间可另行约定。
3.7工程设计费用中通常不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、以及采用新结构新技术时所需的试验费用和相关的设计审查费用。
3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图的设计与制作由专业的钢结构加工单位和公司负责完成。
第四条 双方责任
4.1发包人责任
4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2根据合同约定，应当按照规定的日期和金额支付给设计师工程设计合同的定金、工程设计费以及约定的加急费用。
4.1.3本工程中，如需设计人员配合加工订购建筑材料和设备，所需费用将由发包人承担。
4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5在不增加工程设计费总额的情况下，发包人有责任协助设计人办理本工程设计中采用的新技术、新材料等项目所需的相关手续。设计人可根据需要向发包人提供技术合同，该技术合同作为本合同的附件，具有同等效力。
4.1.6根据要求，修改后的内容如下： 发包人若要求设计人进行现场设计或派驻施工现场的设计人员，应书面发出邀请，并提供必要的工作条件，相关费用由发包人承担；若发包人要求设计人员驻场配合解决问题，双方需另行签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不包括在工程设计费总额中。
4.2设计人责任
4.2.1设计人应当根据相关国家技术规范、标准和规程，结合发包人提出的设计要求进行工程设计，提交符合合同约定内容和进度要求的设计文件，保证设计质量符合国家标准，并对设计文件的完整性和准确性负责。
4.2.2设计人在设计文件中应明确规定本工程的合理使用年限。
4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作，确保设计方案符合相关标准和要求。负责项目施工期间解决与设计相关的技术问题，保障工程顺利进行。参与工程地基基础、主体结构以及竣工质量验收，确保工程质量达标。
第五条 工程设计版权
本工程的设计版权归设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
第六条 设计变更与违约责任
6.1双方商定：如果因为发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等原因，导致设计人需要进行设计返工，双方需重新商定提交文件的日期。在确定返工前，发包人应按实际返工工日向设计人支付费用，每人每工日按壹千元计算，或出具支付返工费用具体金额承诺。若因上述变更需要重新设计，则按照双方商定的方式支付返工费用并结清已完成的设计工作量，终止本合同关系，重新签订合同。
6.2由于委托人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后____日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4根据本合同第五条的规定，如果发包人违反合同约定，将需要支付设计人违约金。违约金的金额为发包人应支付全部设计费的两倍，并需承担其他相关的法律责任。
6.5由于设计人原因未能按照本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应按照提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费总额的___________作为违约金。
6.6设计人对设计资料或文件的遗漏或错误负有责任，并需要对其进行修改或补充。若因设计人的错误导致工程质量事故造成损失，设计人除了需要采取补救措施外，还应减免或免除直接受损失部分的设计费用。对于造成严重损失的情况，根据损失程度和设计人责任大小，设计人应当赔偿发包人实际遭受的经济损失，赔偿金额可根据质量事故鉴定机构的事故责任评定进行，也可在质量事故发生后双方协商确定。
6.7当一方未能履行合同时，应按以下方式处理：发包人不履行合同时，设计人有权保留定金，同时发包人应按实际完成的工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，并返还已收取的设计费。
第七条 合同生效、中止与结束
7.1本合同经双方盖章并由双方法定代表人签署或授权代表签字后生效，授权委托书为本合同的有效组成部分。本合同生效日期以双方最后签字（盖章）日期为准。
7.2合同生效后，设计人应负责将合同提交至北京市勘察设计管理处备案。若建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不完整，发包人应提供完整的文件。双方若认为必要，可办理公证手续。
7.3双方如需变更或终止本设计合同，应提前15天书面通知对方，并就变更或终止事宜进行协商达成一致意见。若在协商过程中未能就所有事项达成一致意见，双方需继续履行本合同直至达成一致或另行协商一致。
7.4如果委托方因个人原因要求中途终止设计工作，已支付的定金不予退还；若设计工作进展未达一半，委托方需支付该阶段设计费的一半；若设计工作进展已超过一半，委托方需支付该阶段全部设计费用。双方同意按照本条规定办理，结束本工程并解除合同关系。
7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第八条 不可抗力
在履行本合同过程中，如因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决，不受本合同其他条款的限制。
第九条 合同纠纷解决方式
在履行本合同过程中如发生纠纷，双方协商不成，可向北京市规划委员会申请调解。若调解未果，双方可以选择仲裁或诉诸法律途径解决争议。
1.向北京仲裁委员会申请仲裁;
2.根据《中华人民共和国仲裁法》，我方现向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，涉及涉外合同一案。
3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 未尽事宜
双方未尽事宜应当通过友好协商达成一致意见，并在书面形式下签订补充协议作为本合同的附件执行。任何双方签署的有关协议、电子邮件、传真、会议记录等均视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十一条 附加条款
本合同附加条款如下：___________________________________________________
第十二条 合同文本
本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送相关部门________份备案，如需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点：北京市
发包人(公章)：_____________ 设计人(公章)：______________
法定代表人：_________________ 法定代表人：__________________
授权签约代表：_______________ 授权签约代表：________________
单位地址：___________________ 单位地址：____________________
邮政编码：___________________ 邮政编码：____________________
开户银行：___________________ 开户银行：____________________
开户账号：___________________ 开户账号：____________________
________年____月____日 ________年____月____日
页面执行时间0.010541秒