托方(甲方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
承包方(乙方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
根据中华人民共和国民法典的规定,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条甲方委托乙方进行工程勘察设计项目,项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条根据委托的勘察设计项目和相关规定,乙方将按照初步设计(方案设计)和施工图设计的要求,分阶段进行工作。
双方应在确定各阶段设计条件时,签订阶段协议书,明确规定甲方应提交的勘察设计基础资料名称和日期,以及乙方需交付的勘察设计文件资料名称和日期。该协议书作为本合同的附件。
第三条甲方责任
根据各阶段设计协议的约定,甲方应及时向乙方提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并保证提供的资料时间、进度和可靠性。
在委托进行勘察测绘工作之前,需要提交勘察测绘技术要求,并提供标明拟建工程准确位置的地形图、圈定测量范围的平面图、土地使用证的复制件等相关资料,并为现场工作条件做好充分安排。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
在委托施工图设计时,需要提供经过批准的初步设计文件和符合施工图设计要求的勘察资料、施工条件,同时还需要有关设备的技术资料。
2收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位一起商定技术要求,安排设计技术交底,邀请乙方参加试车评估和最终验收。
3在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
在引进项目的设计任务中,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应邀请具有相关设计能力的单位参与,共同承担设计任务。
维护乙方的勘察设计文件,严禁擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
转让后重复使用的项目,乙方不承担任何技术责任。
根据相关国家和本市的规定,必须按时支付勘察、设计费用。
第四条乙方责任
根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我们将认真编制设计文件。根据各阶段协议书的约定,我们将按时交付初步设计文件6份和施工图设计文件8份,并保证设计质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
乙方应当根据设计任务书或者已经获得批准的设计文件,结合相关的设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。乙方应当按照合同约定的进度和质量要求,提交包括概念设计、预算文件、材料清单和设备清单在内的设计文件。
经过上级主管部门审查,乙方已对初步设计进行了必要的修改。
设计任务书需重大变更时,须经设计审批机关或设计任务书批准机关的同意,并经双方协商后重新订立合同。
乙方应当配合施工,参与开工前的设计技术交底,及时解决施工过程中的设计问题,负责处理设计变更并调整预算,积极参与试车考核和工程竣工验收。
针对大中型工业项目和复杂的民用工程,应当派遣现场设计代表参与项目管理和监督。现场设计代表在工程施工过程中负责现场的设计调整、技术支持和问题解决,确保工程按照设计要求和标准进行施工。此外,现场设计代表还应参加隐蔽工程的验收工作,确保工程质量达到预期标准。
针对复杂项目,当需要乙方协助收集设计基础资料时,应遵循技术服务的相关规定和流程进行处理。
勘察单位在进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作时,应当严格遵守相关标准、规范、规程和技术条例,确保勘察工作的准确性和可靠性。同时,勘察单位应当按照合同约定的时间进度和质量要求提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
甲方应根据国家相关规定执行勘察设计收费标准,并按照规定的办法收取勘察设计费用。
合同生效后,甲方应在收到初步设计文件时支付设计费的30%给乙方,待乙方交付施工图设计文件时,甲方应支付剩余的设计费给乙方。
小型设计项目和复用设计项目的设计费用将分两次支付。
设计合同签订时需支付定金的比例为20%,施工图完成后需一次性支付剩余的设计费用。
合同签订后,甲方应及时支付乙方合同总金额的30%作为勘察费用的首笔款项。当乙方完成勘察工作并交付勘察文件时,甲方应负责全额支付剩余的勘察费用。
第六条违约责任
1甲方不履行合同,无权请求退还定金。
乙方如未按合同约定履行义务,应当返还甲方支付的定金的双倍。
甲方未能及时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料不全影响乙方设计进度或导致设计变更的情况发生时,乙方有权要求延长交付设计文件的时间。同时,乙方有权要求甲方按照实际损失的工作日数进行赔偿,赔偿标准为每日损失产值为________元,作为增补设计费用。
甲方因特殊原因要求对设计进行修改,经乙方同意后,除另行商定设计文件交付时间外,乙方应根据实际返工修改所需工时,增加设计费用。
甲方如需终止设计项目,应书面通知乙方,并要求立即停止设计工作。在此情况下,甲方已支付的定金不予退还。如定金不足以支付已完成设计工作的费用,甲方应根据实际完成的设计进度补足费用。
甲方报请初步设计文件审批时间超过六个月时,本合同自动失效,乙方已收取的定金和设计费不予退还。
由于乙方的勘察设计存在错误,导致给甲方带来了较大的经济损失。在积极采取补救措施的同时,乙方应当免除损失部分的勘察设计费,并向甲方支付与直接损失部分勘察设计费等额的赔偿金。
双方约定,若勘察设计文件(图纸)交付时间延迟,甲方应按照约定时间支付设计费。每延迟一天,甲方应向乙方支付该阶段设计费的1%作为违约金;若提前完成设计文件(图纸)交付,甲方应支付乙方该阶段设计费的_______%作为提前完成奖励金(经双方协商一致并经批准生效)。
甲方若延迟支付勘察设计费,应支付逾期违约金。逾期违约金按每天累积计算,金额为应付勘察设计费的1%,但每天最高不超过100元。
乙方未能及时处理与设计相关的问题,也未能及时根据审批机构的意见修改设计方案,导致项目进展受阻。因此,乙方每延迟一天处理设计问题,应扣除1%的设计费用作为违约金。
第七条双方在合同执行过程中如有任何纠纷,应本着实事求是的原则进行协商解决。若协商未果,双方应依据合同条款进行解决。
1申请________仲裁委员会仲裁。
2向人民法院起诉。
第八条双方可就合同未涵盖的事项进行协商,并在合同中增加补充条款,该补充条款应视为合同的有效组成部分。
第九条本合同附件包括委托勘察设计项目表和勘察设计协议书,均为本合同不可或缺的组成部分,具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
正本一份,副本____份。
甲、双方业务主管部门各提供一份,市基建主管部门一份。
甲方:____________________________
甲方代表:________________________
____年____月____日
乙方:____________________________
乙方代表:________________________
____年____月____
建设工程勘察设计合同
发包方:____________________
承包方:____________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条根据合同要求,现需委托方填写建设工程勘察设计委托书。请您提供相关信息填写在附表一、二中。
第三条勘察设计费的取费依据通常是项目的规模、复杂程度、技术要求以及设计单位的资质和声誉等因素。取费标准一般是根据国家相关规定执行,具体包括固定费率、工程造价的百分比、按照设计单位与业主协商确定的费用等方式。在执行过程中,设计单位应当严格按照国家规定的取费标准进行收费,确保费用合理、公正。
合同生效后,委托方应在天内向承包方支付勘察设计费的定金。
合同履行后,定金可用于抵扣勘察设计费用,如定金不足,委托方应在合同约定的天数内一次性结清剩余费用(或按约定分期付款)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。
委托方如未按合同约定履行义务,将导致定金不予返还;而承包方如未按合同约定履行义务,应当按合同约定的定金数额的双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方有责任在约定的时间内向承包方提供必要的资料,并对所提供的资料的准确性和完整性负责。同时,委托方也应确保所提供资料的及时性能够支持项目进度的顺利推进。
好的,我将为您修改这段内容。请您耐心等待。
2.勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件,包括但不限于: - 提供必要的工作场所和办公设施,确保办公环境安全、舒适; - 提供必要的劳动保护用品和设备,确保人员安全作业; - 提供必要的交通工具或交通补贴,确保人员能够准时到达现场; - 提供必要的食宿安排,确保人员在外工作期间有基本生活保障; - 提供必要的沟通工具和信息保障,确保人员与其他相关人员之间的有效沟通和信息共享。
(1)……
(2)……
(3)……
3.委托方应与承包方合作,共同承担引进项目的设计任务。从询价、对外谈判、国内外技术考察到建成投产的各个阶段,应邀请承包方参与并提供设计任务相关的支持与建议。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
勘察成果包括对项目现场进行勘察、测量、调查等工作所得到的数据和信息,主要包括土地、地形、地质、水文、气象等方面的资料。勘察成果的范围涵盖了项目所需的全部数据和信息,以支持后续的设计工作。勘察成果的进度和质量直接影响着项目的后续进展和最终效果。 设计阶段包括方案设计、初步设计和施工图设计等不同阶段,每个阶段都有相应的设计文件输出。设计的进度和质量对于项目的实施和效果也具有重要影响。设计文件的份数应根据项目的要求和规范来确定,通常包括施工图、图纸、技术规范等内容。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。针对大中型工业项目和复杂的民用工程,应当派遣现场设计代表参与项目管理和监督。现场设计代表在工程施工过程中负责现场的设计调整、技术支持和问题解决,确保工程按照设计要求和标准进行施工。此外,现场设计代表还应参加隐蔽工程的验收工作,确保工程质量达到预期标准。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条 违约责任
1.由于勘察设计质量不达标,导致工程需要返工,或者勘察设计文件未能按时提交,延误工期造成损失,承包方需继续完善勘察设计工作,并根据实际损失情况减收或免收勘察设计费用。
(1)……
(2)……
(3)……
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.根据合同规定,若承包方未能按时提交勘察成果和设计文件,每延迟一天需支付相当于合同总费用5‰的违约金给委托方。
4.根据变更计划、提供的不准确资料或未按时提供勘察设计必需的资料或工作条件导致勘察设计工作需要返工、修改或调整的情况,委托方应根据实际消耗的工作量增加费用支付给承包方。具体条款如下:委托方应根据承包方实际消耗的工作量增加费用,包括但不限于重新设计、调整设计等情况。
(1)……
(2)……
(3)……
5.由于委托方的责任导致勘察设计工作需要进行重大的返工或重新设计,因此需要额外增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
在合同执行过程中,如有争议,双方应及时协商解决。如果协商不成,双方如果属于同一部门,可由上级主管部门进行调解;调解不成,或者双方不属于同一部门,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼。
第八条 经双方协商一致,增加补充下列 项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条 附则
根据中华人民共和国相关法律法规规定,本合同未明确的事项,将依据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等文件均为本合同的重要组成部分,并具有同等的法律约束力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送有关主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章):(委托方名称) 承包方(盖章):(承包方名称) 鉴(公)证意见
地址: 地址: 经办人
法定代表人(签名):__________(盖章)
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
电挂: 电挂:
邮政编码: 邮政编码:
签约时间 年 月 日
签约地点__________
有效期限 年 月 日至 年 月 日
页面执行时间0.012748秒