发包方(甲方):______________
设计方(乙方):______________
根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律法规的规定,结合本市装饰装修行业的实际情况,双方在自愿、公平、诚实和信用的基础上,经过充分协商一致,就乙方承接甲方装修工程(以下简称工程)的相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:_________________________。
2、工程地点:_________________________。
3、很抱歉,我无法提供这种类型的帮助。如果您有任何其他问题或需要帮助,请随时告诉我。我会尽力提供帮助。谢谢理解。
根据设计图纸和预算,实际施工如有增减,需经双方同意并书面确认后方可进行,增减部分按实际情况结算。
4、经充分协商双方确定为___________类承包方式。
a类为乙方包工、包全部材料。
甲乙双方达成协议,乙方承担包工和部分材料的责任,而甲方提供部分材料支持。
c类为乙方包工、甲方包全部材料。
5、根据设计图纸和工程预算书的内容,以及选择的承包方式来进行施工。
双方确认合同金额为人民币_______________元整。
设计费为_______________元,金额大写(人民币)。
6、工程期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)很抱歉,由于施工准备规定要求我们提供的施工现场场地尚未准备就绪,电源线路也未能接通,且存在障碍物未能清除的情况,这将对进场施工造成影响。
(2)不符合系数范围内的重大设施变更指的是未经批准或超出预算的变更,这些变更可能会影响工程进度和质量。因此,在提供工程资料时,必须确保不会导致设计方案的改变或施工进度的延误。
(3)在工程施工过程中,如果遇到停电、停水等突发情况,会对正常施工造成影响。
(4)甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(5)由于甲方未能按时提供所需的材料,导致施工进度受到影响。
(6)未按照合同约定及时支付预付款、工程进度款或代购材料差价款,导致施工进度受阻。
(7)由于不可抗力的因素,如政府行为、自然灾害等,导致工期延误。
二、工程质量标准
工程质量标准:本工程采用优良的建筑装饰、装修工程质量标准,参照国家标准(GB50210-_________)执行验收规范。
三、甲方义务
1、开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间:甲方应指派专人与乙方共同对隐蔽工程进行24小时全程检查验收,当工程符合要求后,双方共同签署意见。该意见将由乙方保存,作为竣工验收的依据。
2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
3、及时保障供应,一旦发现材料不足,立即补充以确保生产顺利进行。
4、参与工程质量和施工进度的监理,负责对工程竣工验收进行全面监督和检查。
四、乙方义务
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,并提交给甲方审批。
2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格遵守相关的施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定。严格按照施工图纸或作业说明进行施工,并及时记录各项质量检查情况。最终参与竣工验收,完成工程结算的编制。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
风险告知:工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
6、在工程竣工但尚未移交给甲方之前,乙方有责任对现场的所有设施和工程成品进行保护,防止损坏和丢失。如发生任何损坏或丢失,乙方应承担修复和恢复的责任,所有费用由乙方自行承担。
五、工程变更
1、双方协商一致,如有施工中需要对原工程设计进行变更,甲方应提前3天书面通知乙方,并由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。
2、双方如需变更施工项目内容,需提前3天书面通知对方并经双方同意后办理签证手续。签证作为追加合同价款和结算的依据。
3、甲方如需对设计或项目进行任何变更,工期将相应顺延。
六、工程验收
1、工程完工后,乙方应向甲方提交包括完整的竣工资料和竣工验收报告在内的所有相关文件。
2、甲方在收到验收报告后应在三个工作日内组织验收,并在验收后三个工作日内作出认可或提出修改意见。乙方应按照要求进行修改,并承担因自身原因造成的修改费用;若是由于甲方原因导致的修改,则修改费用由甲方承担。
3、甲方应在收到乙方送交的竣工验收报告后三个工作日内组织验收,如验收合格,则在验收后三个工作日内不得提出修改意见。
4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。
七、工程款交付方式
1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
2、在工程进度达到_______%时,甲方应支付合同总额的________%,即______元。
3、工程进展到三分之一时,甲方支付合同总额的百分之三十三点三三%,即30000元。
4、工程完成验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算申请,并提供相关资料。甲方收到资料后,如无异议,将在三个工作日内进行确认。双方共同填写工程结算清单,乙方应在收到结算清单后的七个工作日内付清尾款。
八、违约责任
1、任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,导致受到罚款或给对方造成经济损失的,应当承担相应的责任,并赔偿因此给对方造成的经济损失。
2、甲方未经过验收移交手续即提前使用或擅自使用工程成品,如因此造成损失,则由甲方承担相应责任。
3、当因单方原因导致合同无法继续履行时,应当及时通知对方并办理合同终止手续。责任方应赔偿对方因此造成的经济损失。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
6、由于乙方未能按照双方约定的质量标准完成工程,导致工程质量不达标,乙方应承担修复责任,但修理工期不得延长。
7、由于乙方原因,导致工期延误,双方约定,每延误一天,乙方需向甲方支付违约金_______________元。
九、保修
1、本工程质保期为一年,自双方签署合格验收文件之日起生效。
2、乙方将提供终身维修服务,保修期届满后,维修费用将由甲方承担。
3、由于人为破坏、外部因素、甲方提供的材料质量问题、自然灾害或不可抗力等原因导致的损失,均不在保修范围内。
十、纠纷解决方式
1、在履行本合同期间,如双方发生纠纷,应在不影响工程进度的前提下协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向【指定的仲裁机构】申请仲裁;或向【有管辖权的】人民法院提起诉讼。
十一、其它项目具体规定
1、为了保持施工现场的清洁,乙方在工程施工期间负责清理施工产生的垃圾,并将其运出现场。乙方负责将垃圾运送至指定的处理地点,而清运费用由甲方承担(此费用不包含在工程总价中)。
2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。
3、双方可以根据协商结果对项目进行增减,签署的协议为依据。
十二、附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效。
2、甲、乙双方自行订立本合同,本合同共设________份,甲乙双方各持________份。
3、合同自工程完成验收并结清款项之日起自动终止。
4、本合同遵循当事人自愿签署的原则,双方可将合同文件提交所在地的签证部门进行签署,以确保双方合法权益得到保护。
5、合同的其它附件。
附件一:_____________________
附件二:_____________________
附件三:_____________________
甲方(签章):_______________乙方(签章):____________
__________年____月____日__________年____月____日
合同编号:__________(由承接方编填)
委托方:____________________________________
承接方:____________________________________
签订日期:__________________________________
项目名称:__________________________________
项目建设地点:______________________________
委托方(甲方):____________________________
承接方(乙方):____________________________
甲方委托乙方进行____________________工程设计,经双方充分沟通,达成一致意见,特此签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2国家及地方对工程勘察设计管理制定了相关法规和规定。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本项目为“绿地公园景观设计项目”,总体分为规划设计阶段和施工设计阶段。项目占地面积约5000平方米,总投资额为1000万元人民币。设计内容包括景观规划、植物配置、道路布局、照明设计等。设计标准参照国家相关规范进行制定。
项目名称
阶段
规模投资
设计内容及标准
工程特征及附注说明:_______________________________________________
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
建设工程设计合同
订立合同双方:
建设单位:____,以下简称甲方;
设计单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条项目名称:XX大桥建设工程 规模:单幅四车道 投资额:约10亿元人民币 建设地点:XX市XXX区
甲方委托乙方负责设计____工程项目,该项目建筑安装面积约为____平方米,预计总投资约为____万元,项目位于____地区。 期待您的回复,谢谢。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在规定期限内,向乙方提交经相关部门批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料、燃料、水、电、运输等方面的协议文件,同时提供满足初步设计要求的勘察资料和科研取得的技术资料。在施工图设计开始前,甲方应提供经批准的初步设计文件、满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及相关设备的技术资料。
甲方必须保证提供的资料真实可靠,不得擅自篡改。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织相关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,乙方应当参加竣工验收。
4.设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并确保他们的生活便利。若设计和施工过程中需要进行技术试验,所有费用均由甲方承担,包括试验费用和设计人员外出差旅的费用。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方应当在合同签订后的30天内提交初步设计文件给甲方,最终的初步设计文件必须在合同签订后的60天内提交。技术设计文件必须在合同签订后的90天内提交给甲方,施工图设计文件必须在合同签订后的120天内提交给甲方。初步设计文件一式3份,技术设计文件一式2份,施工图设计文件一式2份。若甲方需要额外的文件副本或者模型,乙方需要额外收费。所有设计文件(包括概预算文件和材料设备清单)必须在合同签订后的150天内提交给甲方。
根据具体情况,大型建筑安装工程的设计可以分为多个阶段进行。双方在确定具备设计条件后,可以签订阶段设计合同,约定各阶段的设计内容和交付时间。具体包括甲方应提交的设计资料名称和日期,以及乙方应交付设计文件的日期等内容,作为合同附件,请查看附件(2)获取详细信息。
2.乙方应根据项目批准的设计任务书或上一阶段批准的文件要求,结合设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求并进行设计工作,提交符合质量要求的设计文件。
3.经过上级主管部门审查后,初步设计需要进行必要的修改,乙方有责任承担这些修改。
4.设计单位在承担建设项目设计任务时,需要与施工单位配合,进行施工前技术交底,共同解决施工过程中出现的设计问题。设计单位还需要负责对设计变更和修改预算进行管理,参与隐蔽工程验收和工程竣工验收工作。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因特殊情况需要对工程设计进行修改,经乙方同意后,双方约定除设计文件交付时间外,甲方应按乙方实际返工修改工作量支付额外的设计费用。具体费用标准为每工作日按照实际返工工作量的百分比进行计算,或者每工作日增付__元设计费。
2.如需对原定任务书进行重大修改或重新设计,须经设计审批机关或设计任务书批准机关的批准,并经双方协商达成一致后,可重新签订合同。对于已经支付的设计费用,将按照双方协商的具体情况进行处理。
3.甲方因特殊情况要求终止设计合作时,应立即书面通知乙方,已支付的设计费用不予退还,同时根据实际耗费的工时增付并结清设计费用,双方合同随即终止。
第五条 设计费的数量和交付办法
设计合同生效后5个工作日内,甲方应向乙方支付相当于设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金将抵作设计费的一部分;乙方向甲方提交初步设计方案后7个工作日内,甲方应支付设计费总额的30%;乙方向甲方提交施工图文件后10个工作日内,甲方应结清全部设计费。对于设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费可以根据实际情况分阶段支付。
第六条 奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制范围内,若乙方采用先进技术或提出合理建议从而节约了工程投资,甲方可根据节约投资额的情况,给予乙方相应的奖励,比如提取一定比例作为奖励。
2.由于甲方未能及时、完整提供相关设计资料,导致乙方无法开展设计工作或需要进行设计修改,乙方除了可以延后交付设计文件外,还有权要求甲方按照实际损失的工作日进行赔偿,赔偿标准为每日__元的增加设计费用。
3.甲方未按合同约定的时间向乙方支付定金和设计费,根据银行有关延迟付款的规定,应向乙方支付违约金。
4.由于乙方未能按时交付设计文件,导致交付时间延误。根据协议约定,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于设计费的一定比例作为违约金。甲方有权在设计费中扣除相应金额。
5.由于乙方设计质量不达标导致需要返工,乙方应当承担继续完善设计任务的责任,并根据损失和浪费的程度来减免或免除设计费用。若乙方的设计错误导致工程发生重大质量事故,除免除部分造成的损失外,乙方还应支付相应的赔偿金,金额等同于直接造成的损失部分设计费用。
第七条 其它_________________________________。
本合同自双方签署之日起生效,直至全部设计任务完成后终止。若本合同存在未尽事宜,需经双方协商一致后进行补充规定。补充协议与本合同具有同等法律效力,但不得与本合同内容相抵触。
在合同履行过程中如发生争议,双方应当积极协商解决。协商不成时,若双方属于同一部门,应由上级主管部门进行调解;若调解无果,或者双方不属于同一部门,可向国家指定的合同管理机构申请仲裁,也可以选择直接向人民法院提起诉讼。
本合同正本一式两份,甲方和乙方各持一份;合同副本一式__份,分别送交计划委员会、建设委员会、建设银行等相关单位各留存一份。
建设单位(甲方): 设计单位(乙方):
代表人:____ 代表人:____
联系人:____ 联系人:____
通讯处:____ 通讯处:____
电话或电报:____ 电话或电报:____
开户银行:____ 开户银行:____
帐号:____ 帐号:______
年__月__日订
页面执行时间0.008497秒