委托单位名称(甲方):________________________
咨询单位名称(乙方):________________________
根据双方协商一致,结合《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定,针对工程实际情况,达成如下协议。
一、工程地点:________县
二、工程名称:
三、承包内容: 项目的造价工作。
四、承包方式:
五、已完成,请查收: 完成日期:根据甲方要求,需在规定日期前完成。
六、承包价格: 本工程项目总价的。
七、付款方式:合同签订日起,甲方需在第三个工作日内将预付款转入乙方指定账户。乙方完成工程量后,甲方需在收到工程完成报告后的五个工作日内支付合同金额的____%作为第一笔款项。待文件递交有关部门并获得审批通过后,甲方需在收到相关部门的审批文件后的十个工作日内支付剩余____%作为最后一笔款项。若甲方未能按时支付造成的后果,由甲方自行承担。
八、甲方责任:
1、甲方应提供与项目相关的图纸和技术资料,并负责协调沟通的事宜。在沟通解决问题时,甲方应尽最大努力。同时,乙方要求在约定的时间内提交书面要求,并要求甲方在约定时间内做出书面答复。
当第三方提供相关资料时,甲方应负责传达和转送这些资料。
2、甲方应按时支付咨询费用。如甲方未能在约定的支付期限内支付建设工程造价咨询费用,自约定支付日起,应向乙方支付应付酬金的利息。利息金额按照约定支付期限最后一天的银行活期贷款利率乘以拖欠酬金的天数计算。
3、甲方将承担与本项目相关的差旅和住宿费用。
4、如果因非乙方的原因导致合同履行进度延误,超过约定的日期,双方应协商确定延长合同有效期的具体安排。
5、甲方如因自身原因导致咨询工作受到阻碍或延误,从而增加了工作量或延长了工作时间,乙方应及时书面通知甲方。根据实际情况,额外增加的工作量将被视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间将相应延长,并可获得额外的酬金。
九、乙方责任:
1、乙方将负责项目的造价工作,并且拥有向甲方提供建议的权利。乙方会根据实际情况为甲方提供合理化的建议。
2、乙方将按照甲方要求的时间节点,努力保质保量地完成任务。
3、如果由于乙方的原因导致工作延误,乙方将承担相应的责任。
十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。
十三、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
一、委托人委托咨询人为下列项目提供建设工程造价咨询服务:__________________
1.项目名称:_________________
2.服务类别:_________________
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件具有一致性。
三、本合同包括以下文件: 1. 合同正文 2. 附件一:服务内容 3. 附件二:报价单 4. 附件三:保密协议 5. 附件四:法律条款 以上文件共同构成本合同的完整内容。
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.根据双方共同协商,对建设工程造价咨询合同进行了补充与修正。
四、当事人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中约定的建设工程造价咨询服务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度想咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同一式四份,具有同等效力,双方各执两份。
委托人:_________________(盖章)咨询人:_________________(盖章)
法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)
委托代理人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)
住所:_________________住所:_________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
帐号:_________________帐号:_________________
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
电话:_________________电话:_________________
传真:_________________传真:_________________
电子信箱:_________________电子信箱:_________________
咨询单位名称(乙方):
甲方为了推动内蒙古凯莱大酒店工程的顺利进行,现特委托乙方内蒙古诚泽项目管理有限责任公司进行项目管理。双方为明确各自的权利和义务,特达成以下协议,共同遵守执行。
一、委托的范围及技术要求:
1、范围:
(1)土建二次结构工程
(2)室内装饰装修工程
(3)室外装饰装修工程
(4)水、暖、电、通风、空调设备安装工程
(5)维修工程
(6)附属工程 (园林绿化、市政、景观等)
2、技术要求: 全过程造价咨询服务
3、负责施工单位对甲方的结算工作,不涉及与纪检委的结算工作。
二、甲方承担的义务和责任:
1、负责提供下列资料:
(1)抱歉,我无法修改已有的文本内容。如果需要原创内容,请提供具体的要求,我可以根据您的要求进行创作。谢谢理解。
(3)预(结)算书(含工程量计算式);
(4)招标书及招标答疑;
(5)很抱歉,我无法提供施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等)的原创内容。如果您需要帮助撰写其他类型的文件或有任何其他问题,请随时告诉我。我会尽力提供帮助。
(6)抱歉,我无法提供关于施工日志、施工组织设计或施工方案的原创内容。如果您有其他问题或需要帮助,请随时告诉我。我会尽力提供支持。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、配合进行现场勘察。
4、根据约定,甲方应当按时足额支付给乙方咨询服务费。
三、乙方承担的义务和责任:
1、根据甲方提供的相关资料和现场勘察结果,我们将遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内。
3、当与相关各方沟通时,我将负责联系、核对和解释事务。
4、信息保密,禁止未经授权与潜在利益相关者接触或泄露相关信息。
5、甲方认为有必要返还的资料不得丢失。
6、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。
7、不得向任何施工单位收取任何形式的回扣或礼金。
四、合同实施期限:
甲方委托乙方在2022年3月1日前对现场跟踪咨询业务进行负责。
五、收费标准及结算方式:
1、收费标准:按工程总造价的 2 ‰(不含税)计取咨询服务费,甲方委托乙方在2022年3月1日前对现场跟踪咨询业务进行负责。 如因甲方的施工工期顺延,增加2万元/月(不含税)的咨询服务费。
2、甲方同意每月在5日之前支付给乙方3万元的咨询服务费,直到全部费用在2023年5月1日前结清。
六、技术成果的分享:
甲方按照节约投资额或核减结算值的比例,享有______%的优惠,乙方则获得______%的报酬,甲方应将相应款项一并结算并支付给乙方。
七、违约责任:
违反合同造成的任何损失均由违约方承担责任。
八、争议的解决办法:
本合同发生争议,双方协商解决。
九、双方协商一致,未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同自生效日起至合同内容履行完毕、款项付清之日终止。
十、其他需要说明的事项:
十一、本合同一式四份,甲方和乙方各持两份。
委托方法人代表(或委托代理人):(签字)
地址:
受委托代理人:(签字)
地址:
合同签订时间:20xx年10月3日
一、委托方委托咨询方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1.西宁经开区立义医院室内装饰工程
2.服务内容:根据委托人提供的新增工程量图纸和工程量签证单进行结算工作,对工程量进行审核。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件具有一致性。
三、本合同的组成部分包括以下文件: - 服务协议 - 付款条款 - 保密协议 - 免责声明 - 其他相关附件 以上为本合同的完整内容,请仔细阅读。
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.根据双方共同协商,对建设工程造价咨询合同进行了补充与修正。
四、当事人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中约定的建设工程造价咨询服务。
五、委托人同意按照约定的时间、方式、货币和金额向咨询人支付报酬。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自2022年9月27日开始实施,至2022年10月7日终结。
七、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份。
委 托 人:(盖章)
咨 询 人:(盖章)
上诉人:_____________
被上诉人(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人,刑事公诉案件被告人提出上诉者不列被上诉人):请填写被告人的信息。
上诉人因一起_____________案件,对_____________人民法院于________________年_______________月___________日作出的刑事判决(或裁定),不服,特向贵院提起上诉。
上诉请求:_____________
事实和理由:_____________
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
附:_________________本上诉状副本_____________份
合同编号:
签订时间:
签订地点:
委托人: (以下简称甲方)
受托人: (以下简称乙方)
甲、经过双方友好协商,甲方委托乙方承担工程造价结算审计的相关事宜,双方达成如下协议:
一、甲方委托的工程造价结算审计业务范围涉及的具体项目以甲方提供的资料为准。
二、乙方结算审计人员的资格条件
1、具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。
2、乙方结算审计人员需为乙方正式员工,不得临时招聘。审计人员须具备注册造价师或省级二级以上造价员资格,熟悉造价知识,且相关工作经验不得少于______年。乙方指定的项目经理和主要审计人员如下:【填入具体姓名及资质】。
3、乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
三、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利:
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对审计人员的结算进行监督,确保其遵守相关规定和职业道德,同时向乙方通报审计人员的工作情况并提出建议。
3、根据实际情况,甲方有权要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何额外费用。
4、经过结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核。若复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方将不支付该部分工程的结算审计费用。同时,甲方有权选择其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方应配合并承担甲方二次审计费用,不得提出异议。
5、甲方有权在以下情况下单方解除合同:乙方违反了本合同第二条的约定,并且在结算审计前被发现;乙方违反了本合同第二条的约定,并且在结算审计过程中被发现;乙方违反了本合同第二条的约定,并且在结算审计结束后被发现。在以上情况下,甲方有权全额拒付审计费用,已支付部分费用的,乙方应在接到甲方书面通知后的规定时间内将已支付的费用返还,否则将按照同期银行贷款利率支付给甲方相应的利息。
(二)甲方的义务:
1、我们将及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并保证其真实性和完整性。
2、我们会及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并保证这些资料的真实性和完整性。
3、为确保审计人员的工作顺利进行,甲方将为乙方派驻的审计人员提供必要的食宿、交通、通讯等便利条件,但相关费用由乙方承担。
四、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利:
1、甲方有责任配合并协调结算审计工作,提供必要的支持和协助。
2、当对甲方在工程管理工作中发现的问题,可以针对性地提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在____日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。
(二)乙方的义务:
1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中我们始终坚持客观、公正、透明、科学的原则,严格按照国家有关法律法规和审计准则进行审计工作。
3、自自签收委托人移交的结算资料之日起60天内,乙方应提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后,乙方应在7天内出具最终审计报告。如超过约定时间,乙方需支付甲方500元违约金。若工期延误是由于非乙方原因导致,则工期顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。报告可以都送给审计部 结算资料 事务所来取
5、乙方应随时配合甲方对审计报告内容进行解释。
五、结算审计费用 结算审计费用甲方送审额 215; ‰
乙方审减额为215%,若乙方审减额低于甲方送审额的215‰,则按照实际审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后确定的额度,具体数据以甲方确认为准。
六、付款方式
七、其他约定事项
1、双方未尽事宜应协商解决,如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、如果甲方发现乙方的造价人员存在严重违反职业道德的行为,例如贪污、挪用资金、故意误导或与其他相关方串通损害甲方利益等情况,甲方有权单方面终止合同,并有权选择其他造价咨询机构。若此类行为给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方主张赔偿。
3、本合同共有六份,甲方持有四份,乙方持有两份。
4、乙方在履行合同过程中所发生的一切费用,均由乙方自行承担。
八、本合同经双方签字盖章后生效。
委 托 人: 受 托 人:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户行: 开户行:
账号:账号:
税号:税号
页面执行时间0.009516秒