当事人(原审被告):王某,身份证号:123456789。
被反诉人(原审原告):张三,身份证号123456789。
反诉请求:
1、判令被反诉人___________
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
___________
综上所述,经反诉人认为,为维护公民的合法权益不受侵犯,特此提起反诉,请法院判如所请。
此致
___________法院
反诉人:___________
___________年___________月___________日
投标书
合同名称:_______________________________
致:业主:______________________________________________________________
先生们:
经过研究上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号,我们公司决定以_________(大写金额)的价格向贵方报价。我们将按照合同条件、规范、图纸、工程量清单和附件的要求,全力实施并完成上述工程,并承担修补任何缺陷的责任。感谢您的信任与合作。
我们确认投标书附录为本次投标书的一部分。
如果我们被选中中标,我们将立即响应监理工程师的开工通知,并竭尽全力按照合同规定的时间完成所有工程。
我们同意自确定的中标日期起__天内遵守本投标书。在此期限内,本投标书始终对我们具有约束力,并可随时被接受。
5在制定和执行一份压式的合同协议书之前,本投标书连同你方书面的中标通知,应构成我们双方之间有约束力的合同。
我们明白您可能不会完全接受最低标或其他投标书的约束。
于19__年__月__日。
签字人_________________________职务_____
授权代表_______________________________
(楷体大写字母)
地址_________________________________
证人_________________________________
地址_________________________________
职业______
甲方:
乙方:
甲、双方经过充分的沟通协商,就甲方的施工事项达成了以下共识:
一、甲方委托乙方进行建筑工程施工,工程范围包括----------------。
二、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程施工范围:----------和---------------。
三、工程价格: ---- 元/平方米,-------部分 -------- 元/平方米--------- 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付时间、方式:
工程完成前应当全额支付工程款,尾款应在工程竣工后的3个月内结清。
六、甲方要求乙方严格遵守国家相关施工及验收标准进行工程施工,保证工程质量;同时要求乙方严格按照合同约定的开工时间开始施工,并保证按照正常工期完成工程施工。
七、甲方应当及时办理或提供必要的手续和材料。如因甲方原因导致乙方无法按时开工,由此产生的损失应由甲方承担。
八、在工程施工期间,乙方应对由自身操作不当导致的对甲方提供的设施设备造成的损坏承担全部责任并进行赔偿。
九、双方有任何未尽事宜,应经过双方协商一致后,以书面形式确定。
十、本合同自双方签署之日起生效。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各保留一份。
发包方,甲方:
承包方,乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1.所有工程管理费用和税收一并在内;2.所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
第一条 工程概况
1.碎石路面:使用直径不超过2-5厘米的碎石进行碾压,共涉及4个区域,总长度约为3.2公里,宽度为2.6-3米不等,厚度统一为8厘米,每平方米价格为12.5元。
2.毛石混泥土路面工程包括铺设约350米长,宽度为3-3.5米,厚度为18-20公分的路面。毛石直径不超过16公分,需有2公分以上的护层。混泥土采用C25标号,水泥选用大厂325#。路面将按照标准要求进行切割并灌注沥青,前期养护由施工方负责铺设草皮并进行洒水,后期养护由业主方进行。毛石混泥土的工程费为每立方282元,结算将在双方验收合格后进行。
第二条 承包方式及双方工作职责
1.采用固定单价法双包,即包工、包料;
2.甲方将派遣代表全程监督工程所采用的材料、质量和进度,并协助乙方对施工现场的水、电使用涉及的农户进行协调工作。如有额外费用产生,应由乙方自行承担。
3.甲方要求乙方在施工过程中严格按照合同约定采用符合要求的材料,并接受由甲方指定的监督人员进行监督。同时,乙方需确保施工现场安全包围和垃圾清理工作到位。如因乙方未按要求采用合格材料导致原材料返工或施工人工费用增加的情况发生,费用将由乙方承担。
第三条 安全施工及工程日期
1.甲方要求乙方在施工过程中严格遵守建筑安装工程的安全技术规范和工人安全操作规程,确保施工操作符合相关法律法规要求,保障施工现场的安全。同时,在施工现场和周边设置明显的安全警示标志,负责确保车辆和行人的安全。
2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.根据村级公共服务和社会管理相关规定,本合同自签订日起至XX年12月31日完成。如因不可抗力因素、自然灾害或其他不可抗拒的社会因素导致工期延误,工程完工期限将相应顺延。
第四条 验收及付款方式
甲、双方同意,工程质量验收合格后按照合同约定的付款方式进行支付。具体为:工程开工后一周支付工程总款的10%,工程完工并验收合格后支付总款的80%,剩余的10%在一年后结清。同时,乙方需支付1万元的保证金,工程完工后保证金将全额退还给乙方。
第五条 违约责任
如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。
本合同一式三份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。合同中如有未尽事宜,应由双方协商解决。
发包方: 承包方:
法定代表: 法定代表人:
聘用单位:乙方:______年____月____日起,受雇于湖南XX公司(以下简称甲方)担任专职安全员。
一、甲方拟聘用乙方担任项目部专职安全员一职。
二、聘用工作内容
1、遵守《建筑法》和相关建筑工程安全生产法律法规,始终把安全放在首位。
一、预防为主”的方针,具体落实上级主管部门有关管理规定和公司的各项安全生产规章制度。
2、我有权参与制定各项方案的安全措施,并且拥有否决权。
3、与相关部门合作,确保对施工人员进行三级安全教育,节假日安全教育,工种换岗培训和特殊工种培训取证工作,并将培训记录完整保存。建立健全各类安全管理台账。
4、参与每周一次以上的定期安全检查,及时发现和解决施工现场的安全隐患,积极参与制定整改和预防措施,确保施工现场的安全生产。
5、监督、检查操作人员的遵守安全规章制度,及时制止违章操作行为,严格执行安全纪律。当安全与生产存在冲突时,有权制止冒险作业。组织并参与安全技术交底,全程掌控施工过程中的安全措施,并做好相关记录。
7、及时掌握安全动态,发现事故隐患并采取预防措施,组织班组开展安全活动,确保工作场所安全。
8、检查劳动保护用品的质量,反馈使用信息,对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工作。
9、执行安全保障体系中的各项安全技术措施,并组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收工作。
10、协助上级部门进行安全检查,及时报告工程项目或生产过程中的安全情况。
1、负责对一般事故进行调查、分析,提出处理建议,并协助处理重大工伤事故和机械事故。参与制定纠正和预防措施,以避免事故再次发生。
2、参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、教育工作,负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控,并作好监控记录。
三、聘用期限自________年____月日起至项目部工程竣工止。
四、甲方承诺保证乙方的月薪不低于XXXX元,年终奖金将根据工作表现和工作时长进行发放。
五、双方的权利和义务
1、甲方保证在乙方任职期间,尊重乙方的合法权益并提供符合规定的工作待遇。
2、乙方必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度,严格履行专职安全员的工作职责。
3、好的,我会进行修改。稍等片刻。
六、辞聘或解聘事宜
1、乙方如果解雇或辞退,应立即向甲方和项目部负责人提供必要的资料和手续移交。
2、下列情况可立即解聘。
①、乙方不能胜任岗位工作的。
②、乙方严重违反法律法规或公司规章制度,严重失职工作。
③、甲方因疾病或意外受伤需请假超过60天;因工伤经过60天的医疗治疗后仍无法恢复正常工作的。
3、下列情况下,乙方可辞聘
①、连续三个月领不到薪金的
②、乙方的其他合法权益受到严重侵害的 以上合同所列条款,双方必须共同遵守执行,本合同自签订之日起生效,其他未尽事宜双方共同协商解决。 合同一式四份,甲乙双方及公司分管负责人、项目部负责人各执一份。 甲方(签章): 甲方项目经理部负责人(签章): 乙方(签章): 签订时间:年____月日
反诉人(本诉被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
联系电话:被反诉人(本诉原告):甲乙有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆号。
联系电话:_________________
反诉人就混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求
1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;
2、被反诉人应当承担本案的诉讼费、签定费以及相关费用。
事实和理由
20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。
综上,被告方主张由于原告方内部人员和产品质量管理混乱,给被告方造成了严重的经济损失。因此,被告方提起反诉,请求法院支持其反诉请求。
原告人:_____________(盖章)
__________年_____月_____日
工程名称:__________________________________
工程地点:__________________________________
合同编号:__________________________________
由设计人编填)
设计证书等级:______________________________
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
签订日期:__________________________________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:____________________________________
设计人:____________________________________
发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2建设工程质量管理是确保建筑工程施工质量符合相关标准和规范的重要环节。建设工程勘察设计管理则是指对建筑工程的勘察设计过程进行监督和管理,以确保设计方案符合法律法规和技术标准。建设工程勘察设计市场管理规定则是针对建筑工程勘察设计市场的管理规定,包括市场准入、资质认定、行业监管等方面的规定。
1.3《深圳市城市规划条例》、请提供《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容
2.1工程名称:__________________________
2.2设计指标
建设用地面积
建筑总面积
规定建筑面积
建筑高度或层数
建筑覆盖率
第三条好的,这是修改后的内容: 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号,资料及文件名称:公司年度财务报告 文件编号:2021-002 份数:1 提交日期:2022年1月10日 有关事宜:提交公司2021年度财务报告,供审计和内部管理参考。
请提供《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 设计人应当向发包人交付完整的设计文档和资料,包括但不限于设计草图、效果图、施工图、设计说明、设计报告等内容。这些资料应当清晰、完整地展现设计思路、方案和细节,以便发包人能够准确理解并实施设计方案。在交付设计资料时,设计人应确保文件格式正确,内容完整,保证设计文件的质量和准确性。
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条根据本次合同设计的内容,设计费用预估为__________元人民币。设计费用的支付进度将根据下表所示进行安排。
付费次序
占总设计费%
付费额(元)
付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
20%定金
说明:1. 设计文件提交时需同时支付各阶段设计费用。2. 最后一部分施工图提交时需要结清全部设计费用,不留任何尾款。3. 实际设计费用将按照初步设计概算(或施工图设计概算)核定,多退少补。如果实际设计费用与估算设计费用有差异,双方将签订补充协议。4. 合同履行后,定金将抵作设计费用。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反请提供《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。的有关规定及国家有关标准进行设计。
6.1.2根据合同规定,当发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内时,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;而一旦超过规定期限15天以上,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
双方在未签订正式合同之前,发包人已同意设计人为其完成的各项设计工作,应按照约定的收费标准,及时支付相应的设计费用。
6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.5请派遣工作人员前往现场处理设计问题,并提供必要的工作、生活和交通便利条件。
6.1.6发包人应当保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术的机密性。未经设计人同意,发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让设计人交付的设计资料及文件,也不得将其用于本合同范围之外的项目。如发生违反上述规定的情况,发包人应承担法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应严格按照请提供《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:__________________
6.2.3设计合理使用年限为__________________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人应在提交设计资料及文件后,按照规定参与设计审查,并根据审查结果负责对涉及的内容进行必要的调整和补充,确保不超出原定范围。设计人需按合同约定的时间节点提交设计资料及文件,若项目在当年内开始施工,设计人将负责进行设计交底、解决相关设计问题,并参与竣工验收工作。若项目在一年内尚未开始施工,设计人仍需承担上述责任,但需根据实际工作量向发包人适当收取咨询服务费,具体收费标准由双方协商确定。
6.2.6设计人应当保护发包人的知识产权,不得向任何第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生上述情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人提出赔偿要求。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间,若发包人要求终止或解除合同,并且设计人尚未开始设计工作,则发包人无需退还已支付的定金。若设计人已开始设计工作,则发包人应根据设计人已完成的实际工作量来支付费用。如果已完成工作量不足一半,发包人应支付该阶段设计费的一半;若已完成工作量超过一半,则应支付该阶段设计费的全部。
7.2根据本合同第五条规定,发包人应在约定的时间内按照约定的金额向设计人支付设计费。如果发包人逾期支付设计费,每延迟一天需支付千分之二的逾期违约金。若逾期超过30天,设计人有权暂停下阶段工作,并书面通知发包人。若发包人的上级或设计审批部门未审批设计文件或项目停止建设,发包人仍应按照7.1条款支付设计费用。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的一定比例。
7.4由于设计人未能按合同约定的时间交付设计资料和设计文件,导致项目进度受到影响,因此设计人应每延误一天减少收取设计费的千分之二。
7.5合同生效后,若设计人提出终止或解除合同的要求,设计人应当返还双倍的定金。
第八条其他
8.1双方约定,在项目施工过程中,如需设计人员派专人留驻施工现场配合并解决相关问题,应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3在工程设计资料及文件中,对于建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得强制指定特定的生产厂家或供应商。如果发包人需要设计人的设计人员在加工定货时提供配合,相关费用应由发包人承担。
8.4根据委托设计配合引进项目的要求,设计人员将参与从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段。设计人员将被吸纳承担相关设计任务,包括但不限于出国费用,除制装费外,其它费用将由发包人支付。
8.5委托人可随时与设计人商讨并协商支付额外费用以获得本合同内容之外的工作服务。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同如发生争议,双方应当通过友好协商解决。若协商不成,可申请当地建设行政主管部门进行调解。若调解仍未取得一致意见,双方同意提交______仲裁委员会进行仲裁。若双方未在合同中约定仲裁机构,且未达成书面协议,则可向人民法院提起诉讼。
8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。
8.9本合同经双方签字并发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本协议生效后,双方应当依法向深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方完成协议约定的所有义务后,本协议即告终止。
8.11双方可以就本合同未尽事宜签订补充协议。任何补充协议、电报、传真、会议纪要等均为本合同的一部分,具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:_______________________________
发包人名称:______________设计人名称:_______________
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______
委托代理人:(签字)______委托代理人:(签字)_______
住所:____________________住所:_____________________
邮政编码:________________邮政编码:_________________
电话:____________________电话:_____________________
传真:____________________传真:_____________________
开户银行:________________开户银行:_________________
银行帐号:________________银行帐号:_________________
建设行政主管部门备案:____鉴证意见:_________________
备案号:__________________经办人:___________________
备案日期:____年___月___日鉴证日期:_____年___月___日
抱歉,我无法提供修改后的内容。如果您有任何其他问题或需要帮助,请随时告诉我。我会尽力回答您的问题。
4.深圳市家政服务合同范本
页面执行时间0.009319秒